2024年劳务分包权责补充协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年劳务分包权责补充协议本合同目录一览1.劳务分包范围与工程量1.1分包工程的范围1.2分包工程的工程量2.分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务2.2分包商的质量管理责任2.3分包商的安全管理责任3.分包商的劳动力和材料3.1分包商提供的劳动力3.2分包商提供的材料4.分包商的施工进度与质量要求4.1分包商的施工进度4.2分包商的质量要求5.分包商的付款与结算5.1分包商的付款方式5.2分包商的结算方式6.分包商的管理与协调6.1分包商的项目管理6.2分包商与总包方的协调7.分包商的风险与保险7.1分包商的风险责任7.2分包商的保险责任8.分包商的违约责任8.1分包商的违约行为8.2分包商的违约责任9.分包商的解除与终止9.1分包商的解除条件9.2分包商的终止条件10.分包商的争议解决10.1分包商的争议解决方式10.2分包商的争议解决程序11.分包商的合同变更11.1分包商的合同变更条件11.2分包商的合同变更程序12.分包商的合同转让12.1分包商的合同转让条件12.2分包商的合同转让程序13.分包商的合同解除13.1分包商的合同解除条件13.2分包商的合同解除程序14.分包商的合同终止14.1分包商的合同终止条件14.2分包商的合同终止程序第一部分：合同如下：第一条：劳务分包范围与工程量1.1分包工程的范围本合同分包范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程、市政工程等相关工程。1.2分包工程的工程量分包工程的工程量根据双方签订的《工程量清单》确定，双方应按照《工程量清单》约定的工程量进行施工。第二条：分包商的义务与责任2.1分包商的施工义务分包商应按照合同约定和总包方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。2.2分包商的质量管理责任分包商应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合相关要求。2.3分包商的安全管理责任分包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和总包方的安全管理要求，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全生产。第三条：分包商的劳动力和材料3.1分包商提供的劳动力分包商应按照施工需要，提供具备相应技能和资质的施工人员，并确保施工人员遵守施工现场的规章制度。3.2分包商提供的材料分包商应按照合同约定，提供合格的施工材料，并确保材料的质量、数量和规格符合施工要求。第四条：分包商的施工进度与质量要求4.1分包商的施工进度分包商应按照合同约定的工期完成施工任务，确保施工进度符合项目总体进度计划。4.2分包商的质量要求分包商应保证施工质量，确保分包工程的质量等级达到合同约定的要求。第五条：分包商的付款与结算5.1分包商的付款方式分包商的付款方式分为进度付款和竣工付款两部分，具体付款比例和付款时间按照合同约定执行。5.2分包商的结算方式分包商的结算方式为银行转账，双方确认工程量后，总包方按照合同约定的付款时间将款项支付给分包商。第六条：分包商的管理与协调6.1分包商的项目管理分包商应设立项目负责人，负责项目的日常管理工作，确保项目顺利进行。6.2分包商与总包方的协调分包商应主动与总包方进行沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题，确保施工顺利进行。第八条：分包商的风险与保险8.1分包商的风险责任分包商应承担因施工原因导致的人身伤亡、财产损失等风险责任，并负责处理相关赔偿事宜。8.2分包商的保险责任分包商应按照合同约定，办理工程一切险、第三者责任险等所需保险，并将保险单证交给总包方备案。第九条：分包商的违约责任9.1分包商的违约行为（1）未按照合同约定完成施工任务；（2）施工质量不符合相关要求；（3）未经总包方同意，擅自变更合同内容；（4）违反法律法规和合同约定，造成损失的。9.2分包商的违约责任分包商违约时，应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此造成的损失；（3）承担总包方因此产生的额外费用。第十条：分包商的解除与终止10.1分包商的解除条件双方协商一致，可以解除合同。10.2分包商的终止条件合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同。第十一条：分包商的争议解决11.1分包商的争议解决方式（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.2分包商的争议解决程序双方按照约定选择的争议解决方式进行争议解决，具体程序按照相关法律法规和程序规定执行。第十二条：分包商的合同变更12.1分包商的合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容，应双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2分包商的合同变更程序双方协商确定变更内容后，签订书面变更协议，并按照变更协议执行。第十三条：分包商的合同转让13.1分包商的合同转让条件分包商不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2分包商的合同转让程序如分包商确需转让合同权利和义务，应提前书面通知总包方，并征得总包方同意。第十四条：分包商的合同终止14.1分包商的合同终止条件合同履行完毕，或者双方协商一致终止合同。14.2分包商的合同终止程序合同终止后，分包商应按照合同约定完成工程验收、结算等相关手续。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同无直接权利义务关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介方、咨询方、审计方、监管方、检测方、担保方等。第二条：第三方介入的程序及条件2.1第三方介入的程序甲乙双方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明介入的理由、范围和期限。2.2第三方介入的条件（1）第三方与甲乙双方无直接权利义务关系；（2）第三方介入不违背合同约定；（3）第三方介入不损害甲乙双方的合法权益。第三条：第三方的权利与义务3.1第三方权利第三方根据甲乙双方的约定，享有合同约定的权利，如咨询、监督、检测等。3.2第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行合同约定的义务，并确保其行为不损害甲乙双方的合法权益。第四条：第三方介入的费用及支付4.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方协商确定，并在合同中约定。4.2第三方介入费用的支付第三方介入费用由甲乙双方按照约定承担，并按照合同约定的时间和方式支付。第五条：第三方的责任限额5.1第三方责任的限制第三方对甲乙双方的责任限额，按照甲乙双方的约定确定，并在合同中明确。5.2第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据第三方介入的性质、风险程度等因素，由甲乙双方协商确定。第六条：第三方与甲乙方的划分说明6.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方为合同外的第三方关系，第三方对甲乙双方无直接的合同义务。6.2第三方与甲乙方的权益划分第三方介入的权益划分，按照甲乙双方的约定执行，未经甲乙双方同意，第三方不得主张权益。第七条：第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式（1）向约定的仲裁机构申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的争议解决程序按照甲乙双方约定的争议解决方式进行争议解决，具体程序按照相关法律法规和程序规定执行。第八条：第三方介入的合同变更8.1第三方介入的合同变更条件合同履行过程中，如需变更合同内容涉及第三方权益的，应提前书面通知第三方，并征得第三方同意。8.2第三方介入的合同变更程序甲乙双方与第三方协商确定变更内容后，签订书面变更协议，并按照变更协议执行。第九条：第三方介入的合同转让9.1第三方介入的合同转让条件第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2第三方介入的合同转让程序如第三方确需转让合同权利和义务，应提前书面通知甲乙双方，并征得甲乙双方同意。第十条：第三方介入的合同终止10.1第三方介入的合同终止条件合同履行完毕，或者甲乙双方协商一致终止合同。10.2第三方介入的合同终止程序合同终止后，第三方应按照合同约定完成相关手续，并办理合同终止手续。第十一条：第三方介入的违约责任11.1第三方介入的违约行为（1）未按照合同约定履行义务；（2）违反法律法规和合同约定，造成损失的。11.2第三方介入的违约责任第三方违约时，应承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金；（2）赔偿因此造成的损失；（3）承担甲乙双方因此产生的额外费用。第十二条：甲乙方的权利与义务12.1甲乙方的权利甲方和乙方均有权对第三方介入的合理性、合法性进行监督和检查。12.2甲乙方的义务甲方和乙方均有义务协助第三方履行合同约定的义务，并确保第三方行为不损害甲乙双方的合法权益。第十三条：甲方和乙方的权益保护13.1甲方和乙方的权益保护甲方和乙方应采取措施保护自身的第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》附件二：《付款申请表》附件三：《进度报告》附件四：《质量检验报告》附件五：《安全评估报告》附件六：《材料合格证》附件七：《施工图纸》附件八：《技术规范》附件九：《施工组织设计》附件十：《合同变更协议》附件十一：《违约金计算公式》附件十二：《争议解决仲裁协议》附件十三：《保险单证》附件十四：《第三方介入协议》附件的详细要求和说明：《工程量清单》：详细列出分包工程的工程量，包括工程项目的名称、数量、单位、工程量计算依据等。《付款申请表》：甲乙双方根据工程进度和合同约定，填写并提交付款申请。《进度报告》：分包商定期提交的工程进度报告，包括已完成的工程量、工程进度、下一步计划等。《质量检验报告》：对分包工程的质量进行检验的报告，包括检验结果、存在问题及整改措施等。《安全评估报告》：对分包工程施工过程中的安全性进行评估的报告，包括评估结果、存在问题及整改措施等。《材料合格证》：材料供应商提供的材料合格证明，证明材料符合国家相关标准和要求。《施工图纸》：详细的施工图纸，包括工程设计的具体要求和施工细节。《技术规范》：施工过程中应遵循的技术规范和标准。《施工组织设计》：分包商提交的施工组织设计方案，包括施工工艺、施工计划、资源配置等。《合同变更协议》：双方在合同履行过程中，如需变更合同内容时签订的书面协议。《违约金计算公式》：明确违约金的计算方法和计算公式。《争议解决仲裁协议》：双方约定的争议解决方式和仲裁机构信息。《保险单证》：分包商提交的保险单证，包括工程一切险、第三者责任险等。《第三方介入协议》：明确第三方介入的条款，包括第三方介入的条件、程序、费用等。说明二：违约行为及责任认定：1.分包商未按照合同约定完成施工任务。2.分包商施工质量不符合相关要求。3.分包商未经总包方同意，擅自变更合同内容。4.分包商违反法律法规和合同约定，造成损失。违约的责任认定标准：1.分包商未按照合同约定完成施工任务，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。2.分包商施工质量不符合相关要求，应负责整改并承担因此造成的损失。3.分包商擅自变更合同内容，应承担因此产生的额外费用。4.分包商违反法律法规和合同约定，应承担相应的法律责任。示例说明：如果分包商未按照合同约定完成施工任务，导致工程延期，根据《违约金计算公式》，分包商应支付延期违约金。具体计算方式如下：违约金=延期天数×日违约金金额其中，日违约金金额由双方在合同中约定。说明三：法律名词及解释：1.劳务分包：指分包商将其拥有的劳动力、技术、管理能力等提供给总包方，由总包方支付相应报酬的合作方式。2.工程量：指分包商在分包范围内应完成的工程项目的数量。3.分包商：指与总包方签订分包合同，承担分包工程实施的单位或个人。4.总包方：指与分包商签订总包合同，负责整个工程项目的实施和管理的一方。5.第三