版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
110KV变电站施工分包合同(2024年版)本合同目录一览1.合同主体及定义1.1承包方1.2分包方1.3甲方(业主)2.工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3工程量和施工周期3.合同价格及支付3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式及进度4.工程质量与标准4.1质量要求4.2验收标准4.3质量保障措施5.施工安全与环保5.1安全要求5.2环保要求5.3安全事故处理6.工期及进度6.1施工期限6.2关键节点6.3工期延误责任7.技术支持和配合7.1技术交底7.2设计变更7.3施工配合8.违约责任8.1承包方违约8.2分包方违约8.3甲方违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.合同的变更和解除10.1合同变更10.2合同解除11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款12.合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同的附件13.1附件目录13.2附件内容14.其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3争议解决方式14.4合同的补充和修改14.5合同的签署和备案第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1承包方承包方是指与甲方签订本合同,承担110KV变电站施工工程的主体,具有相应的施工资质和经验。1.2分包方分包方是指与承包方签订分包协议,承担分包工程的施工主体,具有相应的施工资质和经验。1.3甲方(业主)甲方是指本合同的委托方,负责对施工工程进行监督、管理和验收,并提供施工条件的主体。第二条工程范围及内容2.1工程概述本合同涉及的工程为110KV变电站施工工程,包括但不限于土建工程、电气设备安装、线路铺设、调试等。2.2分包工程范围分包方负责的工程范围包括:变电站内电气设备安装、线路铺设、调试等,具体范围以分包协议为准。2.3工程量和施工周期工程量及施工周期详见附件一,分包方应按照约定的施工周期完成施工任务。第三条合同价格及支付3.1合同总价本合同总价根据工程量、工程难度、市场行情等因素确定,具体金额详见附件二。3.2价格调整合同履行过程中,如遇市场行情变化、政策调整等影响工程造价的因素,双方可协商调整合同价格。3.3付款方式及进度付款方式分为进度付款和竣工验收合格后付款两部分,具体付款比例和进度详见附件三。第四条工程质量与标准4.1质量要求分包方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求,保证分包工程的质量和安全。4.2验收标准分包工程验收标准详见附件四,验收不合格的工程,分包方应按照甲方的要求进行整改。4.3质量保障措施分包方应建立健全质量管理体系,加强施工现场管理,确保工程质量。第五条施工安全与环保5.1安全要求分包方应按照国家安全生产法律法规、行业标准和甲方要求,确保施工安全。5.2环保要求分包方应遵守国家环境保护法律法规,做好施工现场的环保工作。5.3安全事故处理发生安全事故时,分包方应立即报告甲方和相关部门,并按照甲方要求进行处理。第六条工期及进度6.1施工期限分包方应按照约定的施工期限完成施工任务。6.2关键节点关键节点及进度要求详见附件五,分包方应确保关键节点按期完成。6.3工期延误责任因分包方原因导致工期延误的,分包方应承担相应的违约责任。第七条技术支持和配合7.1技术交底分包方在施工前应向承包方进行技术交底,确保双方对工程技术和要求的理解一致。7.2设计变更如遇设计变更,分包方应按照甲方的要求及时调整施工方案,并通知承包方。7.3施工配合第八条违约责任8.1承包方违约承包方未按照约定完成施工任务或违反合同其他约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:8.1.1按照合同约定支付违约金;8.1.2承担因违约导致的额外费用;8.1.3按照甲方要求整改或重新施工。8.2分包方违约分包方未按照约定完成施工任务或违反合同其他约定的,应承担违约责任,具体包括但不限于:8.2.1按照合同约定支付违约金;8.2.2承担因违约导致的额外费用;8.2.3按照甲方要求整改或重新施工。8.3甲方违约甲方未按照约定支付合同价款或提供施工条件的,应承担违约责任,具体包括但不限于:8.3.1按照合同约定支付违约金;8.3.2承担因违约导致的额外费用;8.3.3按照承包方和分包方要求整改或提供相应的施工条件。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成,双方可同意提交第三方进行调解。9.3仲裁解决如调解不成,任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。9.4法律诉讼如仲裁不成,任何一方均有权向合同约定的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更和解除10.1合同变更合同履行过程中,如双方同意变更合同内容的,应签订书面变更协议,作为本合同的组成部分。10.2合同解除合同履行过程中,如发生不可抗力或其他双方约定的事由导致合同无法继续履行的,双方可协商解除合同。第十一条保密条款11.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。11.2保密期限保密信息的保密期限自合同签订之日起计算,至合同解除或终止之日起五年。11.3违约保密条款如任何一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。第十二条合同的生效、终止和解除12.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。12.2合同终止条件本合同在履行完毕、双方协商一致终止或发生合同约定的终止条件时终止。12.3合同解除条件如发生不可抗力或其他双方约定的事由导致合同无法继续履行的,双方可协商解除合同。第十三条合同的附件13.1附件目录附件一:工程量及施工周期表附件二:合同总价及价格调整表附件三:付款方式及进度表附件四:工程质量验收标准附件五:关键节点及进度要求13.2附件内容附件内容详见上述目录。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行的,双方均不承担违约责任。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3争议解决方式本合同争议的解决方式如第八条所述。14.4合同的签署和备案本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力,如有备案要求,双方应按照相关规定进行备案。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的类型和条件15.1中介方介入如双方在合同履行过程中发生争议,可邀请中介机构进行调解。中介方应具备相关资质,并且双方均同意其介入。15.2专业咨询方介入甲方或乙方如需专业咨询服务,可邀请具有相关专业资质的第三方机构进行评估或提供建议。15.3监督方介入为确保工程质量和进度,甲方可以邀请第三方监督机构进行现场监督。第十六条第三方责任限额16.1中介方责任限额中介方在调解过程中,如因故意或过失导致一方损失,中介方应承担相应的赔偿责任,但赔偿金额不超过中介服务费的十倍。16.2专业咨询方责任限额16.3监督方责任限额监督方应全面履行监督职责,如因监督不力导致工程质量问题或安全事故的,应承担相应的赔偿责任。但赔偿金额不超过监督费的十倍。第十七条第三方与其他各方的关系17.1中介方与其他方的关系中介方仅负责调解争议,不参与合同的履行和其他事项。中介方的介入不影响甲乙双方的权利和义务。17.2专业咨询方与其他方的关系专业咨询方提供的意见不代替甲乙双方的决策,甲乙双方应根据实际情况自行作出决策。17.3监督方与其他方的关系第十八条第三方介入的程序18.1中介方介入程序双方在发生争议时,可书面请求中介方介入。中介方在收到请求后五个工作日内决定是否介入。18.2专业咨询方介入程序甲方或乙方如需专业咨询,应提前与专业咨询方沟通,并签订咨询服务合同。18.3监督方介入程序甲方在合同中明确监督方的介入条件,并在必要时书面通知乙方。监督方在收到通知后五个工作日内决定是否介入。第十九条第三方介入的费用19.1中介方介入费用中介方的服务费用由双方协商确定。中介方介入成功后,费用由双方按约定分摊。19.2专业咨询方介入费用专业咨询方的服务费用由甲方或乙方支付,具体金额在咨询服务合同中约定。19.3监督方介入费用监督方的服务费用由甲方支付,具体金额在监督合同中约定。第二十条第三方介入结果的执行20.1中介方调解结果中介方调解达成的协议,双方应予以执行。如一方对调解结果不满,可依法寻求其他解决途径。20.2专业咨询方评估结果20.3监督方监督结果第二十一条第三方介入的终止21.1中介方介入终止中介方介入完成后,或双方达成调解协议后,中介方的介入即终止。21.2专业咨询方介入终止专业咨询方完成评估或提供咨询意见后,其介入即终止。21.3监督方介入终止监督方完成监督任务后,或甲方书面通知取消监督后,监督方的介入即终止。第二十二条第三方介入的记录和归档22.1记录保存双方应将第三方介入的过程记录保存至少五年。22.2归档要求第三方介入的相关文件、评估报告、调解协议等,应由甲方和乙方分别归档,并按照合同规定进行备案。第二十三条第三方介入的补充条款23.1双方可在本合同附件中签订补充协议,明确第三方的具体介入条件和条款。23.2双方应在第三方介入前,明确第三方的职责和权利,以及与其他各方的关系。第二十四条第三方介入的修改和解除24第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程量及施工周期表详细列出承包方应完成的工程量清单,包括工程项目的名称、数量、质量标准、施工周期等。附件二:合同总价及价格调整表明确合同总价,列出价格调整的条件和计算方法,包括材料价格变动、人工费用变动等。附件三:付款方式及进度表详细规定付款的进度和方式,包括预付款、进度付款、竣工验收合格后付款的具体比例和时间点。附件四:工程质量验收标准列出工程质量验收的标准和流程,包括验收不合格的处理方式和要求。附件五:关键节点及进度要求明确关键节点的名称和时间要求,确保工程关键部分的按时完成。说明二:违约行为及责任认定:违约行为包括但不限于:1.承包方未按照约定完成施工任务或违反合同其他约定;2.分包方未按照约定完成施工任务或违反合同其他约定;3.甲方未按照约定支付合同价款或提供施工条件;4.第三方未按照约定提供服务或违反合同其他约定。违约责任认定标准:1.违约方应承担违约责任,具体包括但不限于支付违约金、承担额外费用、整改或重新施工等;2.违约方的赔偿金额应根据违约程度、损失大小等因素确定;3.双方可约定违约金的计算方法和赔偿限额。示例说明:如果承包方未按照约定完成施工任务,导致工程延期,承包方应承担违约责任,包括支付违约金和承担因延期导致的额外费用。说明三:法律名词及解释:1.合同:本合同是指110KV变电站施工分包合同(2024年版),由承包方、分包方和甲方签订。2.分包:分包是指承包方将合同中的一部分工程或服务转交给分包方履行。3.甲方:甲方是指本合同的委托方,负责对施工工程进行监督、管理和验收,并提供施工条件的主体。4.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GB/T 44733-2024国家森林乡村评价指标
- 2024年度维护保养合同:叉车定期保养与维护服务
- 2024年大型商场装修设计与施工合同3篇
- 《互联网技术》课件
- 《客户满意度调查》课件
- 《餐饮企业组织结构》课件
- 2024年度叉车操作员培训服务合同
- 2024年度充电桩技术研发与技术咨询服务合同3篇
- 2024年度知识产权许可合同:甲方许可乙方使用知识产权
- 2024中国石化春季校园招聘3500人易考易错模拟试题(共500题)试卷后附参考答案
- 《夏洛的网》之“生命的价值”论文
- 2023年成都铁路局招聘笔试参考题库附带答案详解
- 小学信息技术教案《认识键盘》
- 定单确认表模板
- 房地产企业税金计算表
- 骨科DRG付费方式下编码临床应用培训(骨科)
- 电气改造工程施工方案施工组织设计
- 保理业务流程梳理成熟版
- 中国传统故事英文孟母三迁二篇
- 粮油储藏学试卷
- 12J4-2 《专用门窗》标准图集
评论
0/150
提交评论