2024工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024工程设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二条工程内容与范围2.1工程概述2.2设计范围与内容2.3施工范围与内容第三条合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与时间表3.3价格调整机制第四条设计与施工时间表4.1设计时间表4.2施工时间表4.3延期条款第五条设计与施工标准5.1设计标准5.2施工标准5.3质量保证措施第六条变更管理6.1变更申请6.2变更审批6.3变更导致的费用与时间调整第七条违约责任7.1甲方违约7.2乙方违约7.3违约导致的损失赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3法律适用第九条保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务与期限9.3泄密后果第十条保险责任10.1保险种类与范围10.2保险费用承担10.3保险理赔程序第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件与后果第十二条一般条款12.1合同的完整性与优先权12.2通知与送达12.3合同的副本第十三条附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3其他重要文件第十四条其他条款14.1合同争议的友好解决14.2双方签署的修改记录14.3合同的中文与英文版本效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：X工程有限责任公司甲方地址：省市区路号1.2乙方名称：X建筑安装工程有限公司乙方地址：省市区路号1.3合同术语定义1.3.1工程：指甲方委托乙方进行的X项目的设计与施工工作。1.3.2设计：指根据甲方提供的技术要求和标准，乙方进行工程图纸及相关文件的编制工作。1.3.3施工：指乙方按照设计图纸和施工规范，进行工程的建设工作。1.3.4合同价款：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额，包括设计费、施工费等。第二条工程内容与范围2.1工程概述本工程为X项目，位于省市区，主要包括X等建筑物及其附属设施的设计与施工。2.2设计范围与内容乙方应根据甲方的要求，完成本工程的设计工作，包括：建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计等。2.3施工范围与内容乙方应按照设计图纸和施工规范，完成本工程的施工工作，包括：土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条合同价格与支付3.1合同总价本合同总价款为人民币万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），其中包括设计费、施工费等。3.2支付方式与时间表甲方应按照双方约定的时间表，分阶段支付合同价款。具体支付方式为：银行转账。3.3价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。第四条设计与施工时间表4.1设计时间表乙方应按照甲方要求，在合同签订后X个月内完成设计工作。4.2施工时间表乙方应按照设计图纸和施工规范，在合同签订后X个月内完成施工工作。4.3延期条款如因乙方原因导致设计或施工延期，乙方应按照延期天数支付违约金。第五条设计与施工标准5.1设计标准乙方应按照国家标准、行业标准以及甲方要求，完成设计工作。5.2施工标准乙方应按照设计图纸、施工规范及国家标准，完成施工工作。5.3质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合设计要求和标准。第六条变更管理6.1变更申请如甲方要求变更工程内容、规模、标准等，应向乙方提出书面变更申请。6.2变更审批乙方应在收到变更申请后X个工作日内，提出变更报价，并报甲方审批。6.3变更导致的费用与时间调整如甲方同意变更，乙方应根据变更内容调整合同价款和工期。第八条违约责任8.1甲方违约甲方未按约定支付合同价款、提供设计所需资料或延迟提供资料、擅自变更工程等，应承担违约责任。8.2乙方违约乙方未按约定完成设计工作、延误施工、擅自变更设计等，应承担违约责任。8.3违约导致的损失赔偿因一方违约导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。9.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条保密责任10.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，均属于保密信息。10.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期X年。10.3泄密后果如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同终止条件与后果合同终止后，乙方应按照甲方要求，完成工程收尾工作，并办理相关手续。第十二条一般条款12.1合同的完整性与优先权本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代之前一切口头或书面协议。本合同附件与具有同等法律效力。12.2通知与送达双方应以书面形式相互通知，通知到达对方即为有效。12.3合同的副本双方各执一份合同副本，均为正本。第十三条附件13.1设计文件包括但不限于：建筑设计方案、结构设计图纸、电气设计图纸、给排水设计图纸、暖通设计图纸等。13.2施工图纸包括但不限于：施工图纸、施工方案、施工组织设计等。13.3其他重要文件包括但不限于：工程量清单、材料及设备清单、验收标准等。第十四条其他条款14.1合同争议的友好解决双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决合同争议。14.2双方签署的修改记录合同履行过程中，如遇需修改之处，双方应签署书面修改记录。14.3合同的中文与英文版本效力本合同同时具有中文和英文版本，两种版本具有同等法律效力。如版本之间有歧义，以中文版本为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所称第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，为协助完成合同目标而参与进来的个体或机构。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介机构、咨询顾问、检验检测机构、分包商等。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择第三方，并在合同中明确第三方的选定标准和程序。2.2第三方责任第三方应按照甲乙方的要求和相关法律法规，完成其职责范围内的相关工作，并对其工作成果负责。2.3第三方权利第三方有权根据合同约定，获得相应的报酬和服务条件。第三条第三方介入的合同修正3.1第三方合同甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。3.2第三方义务第三方应遵守本合同的各项条款，履行其在第三方合同中的义务。3.3第三方违约如第三方违约，甲乙方有权要求第三方承担违约责任，也可以要求对方赔偿因违约造成的损失。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指甲乙方根据本合同及第三方合同约定，要求第三方承担的最高责任金额。4.2责任限额约定甲乙方应在合同中明确第三方的责任限额，并在第三方合同中进行约定。4.3责任限额调整如第三方合同中未能明确责任限额，甲乙方可以根据实际情况，协商调整第三方责任限额。第五条第三方介入的争议解决5.1争议解决方式如甲乙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。5.2仲裁地点与机构如甲乙方与第三方同意仲裁解决争议，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。第六条第三方介入的保密责任6.1保密信息范围第三方对甲乙方提供的保密信息承担保密义务，包括但不限于：技术秘密、商业秘密等。6.2保密义务与期限第三方应按照甲乙方的要求，对保密信息承担保密义务，保密期限自合同解除或终止之日起计算，为期X年。6.3泄密后果如第三方违反保密义务，导致保密信息泄露，第三方应承担相应的法律责任。第七条第三方介入的合同终止7.1合同终止条件本合同终止后，第三方应按照甲乙方的要求，完成工程收尾工作，并办理相关手续。7.2合同终止后果本合同终止后，甲乙方与第三方之间的一切权利义务关系随之终止。第八条第三方介入的其他条款8.1合同的完整性与优先权本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代之前一切口头或书面协议。本合同附件与具有同等法律效力。8.2通知与送达双方应以书面形式相互通知，通知到达对方即为有效。8.3合同的副本双方各执一份合同副本，均为正本。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计文件1.1建筑设计方案1.2结构设计图纸1.3电气设计图纸1.4给排水设计图纸1.5暖通设计图纸附件二：施工图纸2.1施工图纸2.2施工方案2.3施工组织设计附件三：工程量清单3.1材料及设备清单3.2工程材料规格书3.3材料供应商名单附件四：验收标准4.1土建工程验收标准4.2安装工程验收标准4.3装饰工程验收标准附件五：技术规范与要求5.1设计规范5.2施工规范5.3质量验收规范附件六：合同补充协议6.1设计变更协议6.2施工延期协议6.3材料价格波动协议附件七：保险文件7.1保险单据7.2保险条款7.3保险费用支付凭证附件八：保密协议8.1保密信息清单8.2保密义务与期限8.3泄密后果约定附件九：争议解决协议9.1友好协商协议9.2仲裁协议9.3诉讼法院选择协议附件十：第三方合同10.1第三方服务合同10.2第三方责任限额协议10.3第三方保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付合同价款或提供设计所需资料。2.乙方未按约定完成设计工作或延误施工。3.乙方擅自变更设计或施工范围。4.第三方未按约定完成其工作或违反保密义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失。2.违约方应支付合同总价款一定比例的违约金。3.违约方应承担因违约导致的间接损失及费用。示例说明：如甲方未按约定支付合同价款，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金；如乙方延误施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲乙方之间签订的，明确双方权利义务关系的文件。2.设计：指根据甲方提供的技术要求和标准，乙方进行工程图纸及相关文件的编制工作。3.施工：指乙方按照设计图纸和施工规范，进行工程的建