学校建设工程合同模板

学校建设工程合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方拟在_______地区建设一所学校，乙方愿意按照甲方的要求，承建该工程，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______学校建设工程

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程工期：自合同签订之日起_______个工作日内完成

5.工程质量：符合国家有关施工质量标准及设计要求

二、工程承包范围

1.乙方负责该工程的施工、安装、调试等工作

2.乙方负责工程所需的材料、设备采购及运输

3.乙方负责工程现场的管理及协调工作

4.乙方负责工程竣工验收及保修工作

三、工程款支付

1.甲方在合同签订后_______日内，向乙方支付工程预付款，金额为合同总价的_______%

2.甲方在工程进度达到合同约定节点时，根据实际完成情况，按比例支付工程款

3.工程竣工验收合格后，甲方在_______日内支付剩余工程款

4.乙方在收到工程款后，应及时向甲方开具合法的税务发票

四、工程变更及索赔

1.未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更工程内容、工期及质量标准

2.乙方在施工过程中如遇不可抗力、地质条件变化等原因，导致工程无法按期完成，可向甲方提出书面索赔

3.甲方应在收到乙方书面索赔之日起_______日内，对索赔事项进行核实，并作出答复

五、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金

2.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付_______%的违约金

3.乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量不合格，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

七、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力

3.附件：

（1）工程图纸

（2）工程量清单

（3）施工组织设计

（4）施工进度计划

（5）工程验收报告

（6）其他与本合同有关的文件

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

代表人（签字）：____________

代表人（签字）：____________

签订日期：______________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

第三方（以下简称“丙方”）：_______

鉴于甲方拟在_______地区建设一所学校，乙方愿意按照甲方的要求，承建该工程，丙方作为项目的监理单位，负责对工程进行监督管理，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_______学校建设工程

2.工程地点：_______

3.工程规模：_______

4.工程工期：自合同签订之日起_______个工作日内完成

5.工程质量：符合国家有关施工质量标准及设计要求

二、工程承包范围

1.乙方负责该工程的施工、安装、调试等工作

2.乙方负责工程所需的材料、设备采购及运输

3.乙方负责工程现场的管理及协调工作

4.乙方负责工程竣工验收及保修工作

三、丙方监理职责

1.丙方负责对工程进行全过程监理，确保工程质量、进度和安全

2.丙方对乙方的施工方案、施工组织设计等进行审查，提出合理化建议

3.丙方对工程质量进行抽检，确保工程质量符合国家标准

4.丙方对工程进度进行监控，确保工程按期完成

5.丙方对工程安全进行监督，防止安全事故发生

四、工程款支付

1.甲方在合同签订后_______日内，向乙方支付工程预付款，金额为合同总价的_______%

2.甲方在工程进度达到合同约定节点时，根据实际完成情况，按比例支付工程款

3.工程竣工验收合格后，甲方在_______日内支付剩余工程款

4.乙方在收到工程款后，应及时向甲方开具合法的税务发票

五、甲方的权益与责任

1.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守合同约定，确保工程质量和进度

2.甲方有权要求丙方对工程质量、进度和安全进行严格监督

3.甲方有权要求乙方在工程验收合格后进行保修工作

4.甲方有权对乙方和丙方的违约行为进行追究

5.甲方有权在合同期限内终止合同，并要求乙方和丙方承担违约责任

六、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按约定完成工程，每延迟一日，应向甲方支付_______%的违约金

2.乙方如因自身原因导致工程质量不合格，应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失

3.乙方在施工过程中，如违反国家相关法律法规，导致甲方遭受损失，乙方应承担全部责任

4.乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人

5.乙方在工程承包期间，不得进行任何损害甲方利益的行为

七、丙方的责任与权利

1.丙方如未按约定履行监理职责，每延迟一日，应向甲方支付_______%的违约金

2.丙方有权对乙方的施工过程进行监督检查，发现质量问题及时通知乙方整改

3.丙方有权对乙方的施工进度进行监督，确保工程按期完成

4.丙方有权对乙方的安全措施进行审查，确保施工安全

5.丙方在履行监理职责过程中，如因自身原因导致工程出现质量问题，应承担相应责任

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

九、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

2.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力

3.附件：

（1）工程图纸

（2）工程量清单

（3）施工组织设计

（4）施工进度计划

（5）工程验收报告

（6）其他与本合同有关的文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为监理单位，介入本工程项目的目的是为了确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益。通过丙方的专业监理，可以有效降低工程风险，提高工程质量，保障施工安全。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为项目的投资方和受益方，对项目的质量和进度有着直接的利益关系。通过在合同中明确甲方的权益和责任，可以确保甲方在项目实施过程中的主导地位，保障甲方的投资回报和项目顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

第三方（以下简称“丙方”）：_______

鉴于甲方拟在_______地区购置一套商业综合体，乙方作为开发商，负责项目的开发与建设，丙方作为项目顾问，提供专业咨询服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：_______商业综合体

2.项目地点：_______

3.项目规模：_______

4.项目工期：自合同签订之日起_______个月内完成

5.项目质量：符合国家有关建筑质量标准及设计要求

二、乙方开发范围

1.乙方负责项目的整体规划、设计、施工及竣工验收

2.乙方负责项目所需的土地购置、拆迁补偿等工作

3.乙方负责项目所需材料、设备的采购及安装

4.乙方负责项目现场的管理及协调工作

5.乙方负责项目营销及销售工作

三、丙方顾问职责

1.丙方负责对项目进行市场调研，提供市场定位及营销策略建议

2.丙方负责对项目设计、施工方案进行专业评估，提出优化建议

3.丙方负责对项目成本控制进行监督，确保项目经济效益

4.丙方负责对项目进度进行监控，确保项目按期完成

5.丙方负责对项目风险进行评估，并提出风险防控措施

四、乙方的权益与责任

1.乙方有权要求丙方在项目实施过程中提供专业、及时的服务

2.乙方有权要求丙方对项目设计、施工、成本、进度等方面进行有效监督

3.乙方有权要求丙方对项目风险进行识别和控制，保障项目顺利进行

4.乙方有权在合同期限内终止丙方的服务，并要求丙方承担违约责任

5.乙方有权对丙方的违约行为进行追究

五、甲方的违约及限制条款

1.甲方如未按约定支付项目款项，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金

2.甲方如因自身原因导致项目进度延误，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失

3.甲方不得擅自变更项目设计或规模，如需变更，应经乙方同意并承担相应费用

4.甲方不得在项目开发过程中进行任何损害乙方利益的行为

5.甲方在项目建成后的运营管理中，不得干涉乙方的正常运营活动

六、丙方的责任与权利

1.丙方如未按约定履行顾问职责，每延迟一日，应向乙方支付_______%的违约金

2.丙方有权要求甲方和乙方提供必要的项目资料和信息

3.丙方有权对项目设计、施工、成本、进度等方面提出优化建议

4.丙方有权对项目风险进行评估，并提出风险防控措施

5.丙方在履行顾问职责过程中，如因自身原因导致项目出现损失，应承担相应责任

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效

2.本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力

3.附件：

（1）项目规划及设计文件

（2）项目工程量清单

（3）项目施工组织设计

（4）项目进度计划

（5）项目风险评估报告

（6）其他与本合同有关的文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为开发商，是项目的直接实施者和受益者。通过在合同中强化乙方的权益和责任，可以确保乙方在项