承建合同模板

承建合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于发包方需要进行工程项目（以下简称“工程”）的建设，承包方愿意按照发包方的要求，承担工程的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

二、工程工期

1.工期开始日期：__________

2.工期结束日期：__________

3.工期延误责任：若因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

三、工程款项

1.工程总价：__________

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：若承包方逾期付款，应向发包方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

四、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.工程验收标准：__________

3.工程验收不合格，承包方应负责返工，直至工程达到验收标准。

五、工程安全与环保

1.承包方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保工程安全、环保。

2.发包方有权对工程安全、环保工作进行监督检查，承包方应予以配合。

六、知识产权

1.承包方在施工过程中，如需使用他人的专利、商标、著作权等知识产权，应取得相应权利人的许可。

2.工程成果的知识产权归发包方所有。

七、违约责任

1.发包方未按约定支付工程款项，应向承包方支付逾期付款违约金。

2.承包方未按约定工期完成工程，应向发包方支付工期延误违约金。

3.承包方未按约定质量完成工程，应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.相关法律法规

4.其他双方认为必要的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于发包方需要进行工程项目（以下简称“工程”）的建设，为保障工程质量和安全，甲乙双方经友好协商，决定引入丙方作为工程项目的监理方，共同完成工程的建设。现就工程项目的承建、监理及相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程规模：__________

4.工程内容：__________

二、工程工期

1.工期开始日期：__________

2.工期结束日期：__________

3.工期延误责任：若因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

三、工程款项

1.工程总价：__________

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：若承包方逾期付款，应向发包方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

四、工程质量管理

1.承包方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.监理方应全程监督工程质量，对不符合质量要求的工程，有权要求承包方返工直至合格。

3.甲方有权对工程质量进行抽查，承包方应予以配合。

五、工程安全与环保

1.承包方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保工程安全、环保。

2.监理方应全程监督工程安全、环保工作，对不符合安全、环保要求的工程，有权要求承包方整改。

3.甲方有权对工程安全、环保工作进行监督检查，承包方应予以配合。

六、第三方监理方责任与权利

1.监理方有权对承包方的施工过程进行监督检查，发现问题及时通知承包方整改。

2.监理方有权要求承包方提供相关工程资料，承包方应予以配合。

3.监理方有权对工程进度、质量、安全、环保等方面提出意见和建议。

4.监理方有权对不符合合同要求的工程提出终止施工的建议。

七、甲方的权益保障

1.甲方有权要求承包方提供工程进度、质量、安全、环保等方面的报告。

2.甲方有权对工程进度、质量、安全、环保等方面进行抽查。

3.甲方有权要求承包方在规定时间内完成工程，并对逾期工程要求赔偿。

4.甲方有权要求承包方对工程中出现的问题进行整改，直至符合要求。

八、乙方的违约及限制条款

1.若承包方未按约定工期完成工程，应向发包方支付工期延误违约金。

2.若承包方未按约定质量完成工程，应承担相应的赔偿责任。

3.若承包方违反国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，应承担相应的法律责任。

4.若承包方在施工过程中出现重大安全事故，应承担全部责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.相关法律法规

4.其他双方认为必要的文件

第三方介入的意义和目的：

1.引入监理方，可以加强对工程质量和安全的监督，提高工程的整体质量。

2.监理方作为第三方，可以客观公正地评价工程质量和安全，减少甲乙双方之间的纠纷。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为工程项目的投资方，有权对工程进度、质量、安全、环保等方面进行监督和管理。

2.通过加强对工程的管理，甲方可以确保工程按期、按质、按安全、按环保的要求完成，实现投资回报的最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

乙方（以下简称“施工方”）：

丙方（以下简称“监理单位”）：

鉴于业主需要对其物业进行改造升级（以下简称“改造项目”），乙方愿意承担改造项目的施工任务，丙方同意担任监理单位，对施工过程进行监督。为明确各方的权利和义务，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目内容：__________

二、施工工期

1.施工开始日期：__________

2.施工结束日期：__________

3.工期延误责任：若因施工方原因导致工期延误，施工方应承担相应的责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

三、工程款项

1.工程总价：__________

2.付款方式：__________

3.付款进度：__________

4.逾期付款责任：若业主逾期付款，应向施工方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。

四、施工质量管理

1.施工方应严格按照国家有关工程建设标准、规范和设计图纸进行施工，确保工程质量符合国家标准。

2.监理单位应全程监督施工质量，对不符合质量要求的施工，有权要求施工方整改。

3.业主有权对施工质量进行抽查，施工方应予以配合。

五、施工安全与环保

1.施工方应严格执行国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，确保施工安全、环保。

2.监理单位应全程监督施工安全、环保工作，对不符合安全、环保要求的施工，有权要求施工方整改。

3.业主有权对施工安全、环保工作进行监督检查，施工方应予以配合。

六、监理单位责任与权利

1.监理单位有权对施工方进行施工过程的监督检查，发现问题及时通知施工方整改。

2.监理单位有权要求施工方提供相关施工资料，施工方应予以配合。

3.监理单位有权对施工进度、质量、安全、环保等方面提出意见和建议。

4.监理单位有权对不符合合同要求的施工提出终止施工的建议。

七、施工方权益保障

1.施工方有权要求业主按照合同约定支付工程款项。

2.施工方有权要求监理单位提供必要的施工条件和技术支持。

3.施工方有权要求监理单位对施工过程中出现的问题进行公正处理。

4.施工方有权要求监理单位对施工进度、质量、安全、环保等方面提出合理化建议。

八、甲方违约及限制条款

1.若业主未按约定支付工程款项，应向施工方支付逾期付款违约金。

2.若业主未按约定提供施工条件，应承担相应的责任。

3.若业主提出不合理的要求，导致施工方遭受损失，业主应予以赔偿。

4.若业主违反国家有关安全生产和环境保护的法律、法规，应承担相应的法律责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

2.本合同自三方签字盖章之日起生效。

3.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.相关法律法规

4.其他三方认为必要的文件

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为施工方，拥有专业的施工团队和技术，希望通过合