个人园林绿化施工合同

合同编号：__________个人园林绿化施工合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方个人园林绿化施工事项达成一致，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：甲方委托乙方进行个人园林绿化施工，包括（具体工程内容）等。4.工程面积：____平方米。5.工程预算：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。6.工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止。二、双方权利义务1.甲方的权利义务：（1）提供施工场地，保证乙方施工顺利进行；（2）按照合同约定支付工程款；（3）协助乙方办理相关施工手续；（4）不得干涉乙方的正常施工，不得无故要求停工、改工；（5）负责协调解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。2.乙方的权利义务：（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量、安全；（2）严格按照设计方案、施工规范和操作规程进行施工；（3）负责施工过程中的所有安全防护措施，确保施工人员安全；（4）承担施工过程中出现的一切质量问题、安全事故的责任；（5）协助甲方办理相关施工手续。三、合同价格及支付方式1.本工程合同价格为：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.甲方支付方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。四、工程验收1.工程验收标准：按照《中华人民共和国城市绿化条例》及相关法律法规、设计方案和施工规范执行。2.验收程序：（1）工程完成后，乙方组织自检，自检合格后向甲方申请验收；（2）甲方收到申请后，组织相关人员进行验收；（3）验收合格的，双方办理验收手续，支付剩余工程款；（4）验收不合格的，乙方负责整改，直至达到验收标准。五、违约责任1.甲乙双方应严格履行合同约定，如一方违约，需承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.甲方逾期支付工程款的，按照逾期支付金额的日利率支付违约金。3.乙方未按照合同约定完成施工任务的，应当按照未完成部分工程价款的20%支付违约金。六、争议解决1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；2.协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款及各自权利义务；2.合同中的空白处应填写完整、清晰，避免因信息不完整导致的纠纷；3.合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自权利义务，确保工程顺利进行；4.合同价款支付、工程验收等关键环节，双方应留存相关证据，以备不时之需；5.如有合同变更或解除，应签订书面协议，并由双方签字盖章确认。解决办法：1.双方发生纠纷时，进行友好协商，寻求和解；2.若协商无果，可向有管辖权的人民法院提起诉讼；3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院审理，提供相关证据；4.法院判决生效后，双方应按照判决结果履行相应义务。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除等法律行为；2.城市绿化条例：是指由国家立法机关制定，关于城市绿化建设与管理的基本法律文件；3.违约金：是指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金，用以弥补守约方因违约行为所造成的损失；4.管辖权：是指法院对特定案件进行审理和裁决的权力，根据我国法律规定，合同纠纷案件由被告所在地或者合同履行地人民法院管辖。特殊应用场合：1.甲方为别墅主人，希望乙方能够按照自己的独特品味进行园林绿化设计施工。补充条款：甲方保留对园林绿化设计方案的最终审批权，乙方应在合同签订后七个工作日内提交设计方案，并按照甲方的要求进行调整直至甲方满意。2.乙方为园林绿化公司，拥有特定种植技术和绿化材料供应商。补充条款：乙方应保证所使用的绿化材料符合国家环保标准，且在合同中明确材料供应商信息，以便甲方了解。3.工程位于高档住宅区，对噪音、扬尘等有严格要求。补充条款：乙方应在施工过程中采取有效措施，确保施工活动不会对周边环境造成严重影响，如在施工区域周边设置噪音屏障，定时洒水降尘等。4.甲方希望在工程完成后，乙方能够提供长期的绿化维护服务。补充条款：合同中应包含乙方提供的一年内免费绿化维护服务条款，以及后续有偿维护服务的价格和周期。5.甲方乙方均为个人，希望合同能够更加灵活，便于双方协商。补充条款：合同中应增加“双方同意，如有不可抗力因素