2024年基础设施施工总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年基础设施施工总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3施工地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程预算第二条合同价格2.1合同总价2.2预付款2.3工程进度款2.4尾款2.5价格调整第三条合同履行3.1施工期限3.2工程质量标准3.3施工材料3.4施工设备3.5安全生产3.6环保要求第四条合同变更4.1合同变更条件4.2合同变更程序4.3变更内容的确定第五条违约责任5.1发包人违约5.2承包人违约5.3违约赔偿第六条争议解决6.1争议解决方式6.2仲裁地点6.3仲裁费用第七条合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3解除后的责任处理第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果的处理第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密条款第十条税务条款10.1税费承担10.2税务申报第十一条保险条款11.1保险责任11.2保险购买11.3保险理赔第十二条工程验收12.1验收标准12.2验收程序12.3验收结果的处理第十三条工程保修13.1保修期限13.2保修范围13.3保修程序第十四条其他条款14.1合同的效力14.2合同的转让14.3合同的终止14.4附加条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人为中华人民共和国省市县（区）基础设施建设管理部门，具体负责本次工程的建设工作。1.2承包人承包人为X工程有限公司，具备相关施工资质，自愿承担本合同规定的施工任务。1.3施工地点施工地点为中华人民共和国省市县（区）指定地点。1.4工程内容工程内容主要包括：土建工程、安装工程、装修工程、道路工程、排水工程等，具体工程量清单详见附件。1.5工程规模工程规模依据施工图纸及工程量清单确定，总建筑面积为平方米，总工程量为立方米。1.6工程预算工程预算为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体预算明细详见附件。第二条合同价格2.1合同总价本合同总价采用固定价格方式，为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。2.2预付款发包人应在合同签订后的7个工作日内，向承包人支付合同总价30%的预付款，即人民币元整（大写：人民币贰拾玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。2.3工程进度款承包人应按工程进度向发包人提交进度款申请，发包人应在收到申请后的15个工作日内支付进度款。每次进度款支付比例不低于合同总价的20%，最高不超过合同总价的80%。2.4尾款工程竣工验收合格后，发包人应在验收合格证书签发后的15个工作日内，向承包人支付剩余的20%尾款，即人民币元整（大写：人民币贰拾玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）。2.5价格调整合同签订后，如遇国家政策调整、材料价格变动等不可抗力因素，导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。具体调整方式详见附件。第三条合同履行3.1施工期限本工程施工期限为个月，自合同签订之日起计算。3.2工程质量标准本工程质量标准应符合国家及行业相关质量规定，具体质量要求详见附件。3.3施工材料承包人应按照施工图纸及工程量清单，选用符合国家标准的建筑材料、构配件和设备。3.4施工设备承包人应配备满足施工要求的设备，确保施工顺利进行。3.5安全生产承包人应严格按照国家安全生产法规，加强施工现场安全管理，确保施工安全。3.6环保要求承包人应遵守国家环保法规，确保施工过程中对环境的影响降至最低。第四条合同变更4.1合同变更条件合同履行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商签订补充协议。4.2合同变更程序（1）变更需求方提出书面变更申请；（2）双方就变更内容进行协商，达成一致；（3）签订补充协议，明确变更内容；（4）按照补充协议执行。4.3变更内容的确定合同变更内容应明确具体，包括但不限于工程量、工程期限、工程质量标准等。第五条违约责任5.1发包人违约发包人未按合同约定履行义务，导致合同无法继续履行，应承担违约责任。5.2承包人违约承包人未按合同约定履行义务，导致合同无法继续履行，应承担违约责任。5.3违约赔偿违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件。违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应赔偿责任。第六条争议解决6.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2仲裁地点仲裁地点为合同签订地。6.3仲裁费用仲裁费用按照仲裁机构的规定承担。第八条不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如政策调整、禁止施工等）。8.2不可抗力后果的处理不可抗力事件发生时，双方应立即启动应急预案，采取措施减少损失。如不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方可协商终止或延期履行合同。第九条保密条款9.1保密内容保密内容包括合同条款、价格、技术秘密、商业秘密等双方未公开的信息。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕后5年止。9.3违约保密条款违反保密条款的一方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件。违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应赔偿责任。第十条税务条款10.1税费承担发包人和承包人应按照国家相关法律法规，承担合同履行过程中的税费。10.2税务申报发包人和承包人应按照国家税务规定，及时办理税务申报等相关手续。第十一条保险条款11.1保险责任承包人应购买建筑工程一切险、第三者责任险等保险，确保工程及第三者利益。11.2保险购买承包人应在工程开工前，向保险公司购买保险，并将保险单据提交发包人备案。11.3保险理赔发生保险事故时，承包人应立即通知保险公司和发包人，并按照保险条款的规定办理理赔手续。第十二条工程验收12.1验收标准工程验收标准应符合国家及行业相关法规、规范和图纸要求。12.2验收程序工程验收程序分为预验收和最终验收两个阶段。预验收由发包人组织，最终验收由双方共同组织。12.3验收结果的处理工程验收合格后，双方签署验收证书，发包人按照合同约定支付尾款。如验收不合格，承包人应按照验收意见整改，并重新申请验收。第十三条工程保修13.1保修期限本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格之日起计算。13.2保修范围保修范围包括工程质量、安装、装修等各方面。13.3保修程序保修程序如下：（1）发包人发现工程质量问题，应在保修期内向承包人提出书面保修申请；（2）承包人收到保修申请后，应在工作日内派员现场核实；（3）核实后，承包人应在工作日内采取维修措施，确保工程正常使用；（4）维修完毕后，发包人应对维修结果进行验收。第十四条其他条款14.1合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件及补充协议均为合同不可分割的部分。14.2合同的转让未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.3合同的终止合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助对方解决遗留问题。14.4附加条款附加条款包括合同签订日期、合同编号、双方联系人信息等。第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入，为明确各方的权利义务，现就第三方介入相关事项作出如下补充规定：第一条第三方概念界定1.1第三方是指除甲乙方之外的个体或组织，包括但不限于咨询机构、检测机构、监理机构、金融机构、保险公司等。1.2第三方介入是指第三方根据合同约定或法律规定，参与合同履行过程，对合同的执行进行监督、评估、协调或提供服务。第二条第三方责任限额2.1第三方介入本合同履行过程中，应遵守国家法律法规及合同约定，严格按照合同条款履行义务。2.2第三方应对其履行过程中产生的失误、疏忽或违法行为承担相应责任，并赔偿因此给甲乙方造成的损失。2.3第三方责任限额包括但不限于：（1）第三方提供的服务或产品的质量、性能、效果等不符合合同约定；（2）第三方未按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；（3）第三方未按照合同约定保密信息，导致甲乙方利益受损。第三条第三方选择及委托3.1甲乙双方应共同协商选择合适的第三方介入，并签订委托协议。3.2委托协议应明确双方对第三方的权利义务及责任限额的约定。3.3甲乙双方应监督第三方按照委托协议履行义务，并对其行为承担连带责任。第四条第三方介入程序4.1第三方介入前，甲乙双方应就介入事项、范围、期限等达成一致。4.2甲乙双方应向第三方提供必要的文件、资料、信息等，以便其顺利履行义务。4.3第三方完成介入后，甲乙双方应对其工作成果进行验收，并按照合同约定支付相关费用。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙方是独立的法律主体，相互之间不存在隶属或代理关系。5.2第三方与甲乙方及合同履行过程中的其他各方，应严格按照合同约定履行义务，并承担相应责任。5.3甲乙双方应确保第三方在合同履行过程中的合法权益，不得无故拖欠费用或恶意损害第三方利益。第六条第三方违约处理6.1第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求其改正或赔偿。6.2第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.3第三方违约行为给甲乙方造成重大损失的，甲乙双方有权解除合同，并追究第三方的法律责任。第七条第三方权益保障7.1甲乙双方应保证第三方在合同履行过程中的合法权益，包括但不限于知情权、参与权、获得报酬权等。7.2甲乙双方不得擅自变更合同约定的第三方权益，如需调整，应征得第三方同意。7.3甲乙双方应按照合同约定及时支付第三方费用，不得无故拖欠或克扣。第八条争议解决8.1第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。8.2协商不成的，甲乙双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的变更与终止9.1合同变更或终止不影响甲乙双方对第三方的权利义务。9.2合同变更或终止后，甲乙双方应按照合同约定处理与第三方的事宜。第十条附加条款10.1本附加条款与合同具有同等法律效力。10.2本附加条款未尽事宜，按照合同约定执行。10.3本附加条款的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同主体资质证明附件二：施工图纸及工程量清单附件三：工程预算明细表附件四：预付款支付凭证附件五：进度款支付申请表附件六：违约金计算方式附件七：保密协议附件八：保险单据附件九：工程验收报告附件十：保修申请及验收记录附件十一：委托协议附件十二：第三方介入协议附件十三：合同变更协议附件十四：合同终止协议附件详细要求和说明：附件一：合同主体资质证明为本合同涉及的甲乙双方及第三方的营业执照、资质证书、法人代表身份证明等文件。附件二：施工图纸及工程量清单包括施工图纸、设计说明书、工程量清单及相关技术规范。附件三：工程预算明细表详细列明工程项目的预算金额、材料费用、人工费用等。附件四：预付款支付凭证记录预付款的支付时间、金额及用途。附件五：进度款支付申请表记录进度款的支付时间、金额及工程进度。附件六：违约金计算方式详细说明违约金的计算方法，包括计算基数、比例等。附件七：保密协议明确保密内容、保密期限及违约保密条款。附件八：保险单据包括建筑工程一切险、第三者责任险等保险单据。附件九：工程验收报告包括工程验收合格证书、验收意见等。附件十：保修申请及验收记录包括保修申请、保修验收记录及保修费用计算。附件十一：委托协议明确第三方介入的范围、期限、费用等。附件十二：第三方介入协议明确第三方的权利义务、责任限额及违约处理等。附件十三：合同变更协议明确合同变更的条件、程序及变更内容的确定。附件十四：合同终止协议明确合同终止的条件、程序及终止后的责任处理。说明二：违约行为及责任认定：1.甲乙双方未按合同约定履行义务，包括但不限于延迟付款、延迟交付、工程质量不符合约定等。2.第三方未按委托协议履行义务，包括但不限于服务或产品质量不符合约定、未按约定时间完成工作等。3.甲乙双方或第三方违反保密协议，导致对方利益受损。4.甲乙双方或第三方未按合同约定支付保险费、维修费等。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法继续履行，双方可协商终止或延期履行合同。2.违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式详见附件六。3.违约方造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。示例说明：甲乙双方未按合同约定时间支付预付款，属于违约行为。根据合同约定，应向守约方支付违约金，并承担因此给对方造成的损失。第三方未按约定时间完成工作，属于违约行