版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年临时工程承包协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3临时工程定义第二条工程内容2.1工程概述2.2工程地点2.3工程期限第三条工程质量标准3.1工程质量要求3.2质量检验标准3.3质量保证措施第四条工程价款及支付方式4.1工程总价款4.2支付方式及期限4.3工程进度款支付比例及时间第五条工期延误5.1工期延误责任5.2工期延误的处理第六条材料与设备供应6.1甲方提供材料及设备6.2乙方提供材料及设备6.3材料及设备质量要求第七条安全责任及措施7.1乙方安全生产责任7.2安全事故处理7.3安全防护措施第八条乙方人员管理8.1乙方人员资质要求8.2乙方人员管理8.3乙方人员培训及考核第九条甲方协调与配合9.1甲方协调职责9.2甲方配合事项第十条违约责任10.1违约行为及责任10.2违约金计算及支付第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁或诉讼地点及法院第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件及后果第十三条保密条款13.1保密信息范围13.2保密义务及期限第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律、法规及政策变化14.3附件:工程图纸、技术要求等第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1甲方名称:×××公司,住所:××省××市××区××路××号。1.2乙方名称:×××公司,住所:××省××市××区××路××号。1.3临时工程定义:本合同所称临时工程,是指在甲方土地上为顺利进行本项目永久工程而建设的各类临时性建筑物、设施和构筑物,包括但不限于施工临时用房、临时道路、临时排水、临时供电等。第二条工程内容2.1工程概述:本项目临时工程包括但不限于施工临时用房、临时道路、临时排水、临时供电等,工程规模及具体内容详见附件。2.2工程地点:××省××市××区××路××号。2.3工程期限:临时工程的施工期限自双方签订合同之日起至本项目永久工程竣工之日止。第三条工程质量标准3.1工程质量要求:乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术要求及相关规范进行施工,确保临时工程质量符合国家及行业标准。3.2质量检验标准:临时工程的质量检验应按照国家标准及行业规定进行,乙方应承担工程质量检验的费用及责任。3.3质量保证措施:乙方应在施工过程中采取有效措施,确保工程质量,对于出现的质量问题,乙方应立即进行整改,直至符合质量要求。第四条工程价款及支付方式4.1工程总价款:本合同临时工程的价款为人民币××万元(大写:人民币××万元整),具体金额详见附件。4.2支付方式及期限:甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例,向乙方支付工程价款。付款方式为转账支付。4.3工程进度款支付比例及时间:甲方根据乙方提交的工程进度报告,按照实际完成的工程量支付相应比例的工程进度款。具体支付比例和时间详见附件。第五条工期延误5.1工期延误责任:乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。5.2工期延误的处理:工期延误的处理应按照双方协商确定的方案进行,包括但不限于调整工程进度计划、延长合同工期等。第六条材料与设备供应6.1甲方提供材料及设备:甲方应按照合同约定提供临时工程所需的材料及设备,并保证材料及设备的质量。6.2乙方提供材料及设备:乙方应按照合同约定提供临时工程所需的材料及设备,并保证材料及设备的质量。6.3材料及设备质量要求:甲方和乙方提供的材料及设备应符合国家及行业标准,对于不符合质量要求的产品,乙方应负责更换或修复。第八条乙方人员管理8.1乙方人员资质要求:乙方从事本工程的工作人员应具备相应的职业资格,持证上岗。8.2乙方人员管理:乙方应加强对施工人员的管理,确保施工人员遵守国家法律法规及甲方规章制度。8.3乙方人员培训及考核:乙方应对施工人员进行必要的安全生产、质量控制等方面的培训和考核,确保施工人员具备相应的技能和知识。第九条甲方协调与配合9.1甲方协调职责:甲方应负责对乙方施工过程中的各项工作进行协调,确保工程顺利进行。9.2甲方配合事项:甲方应协助乙方办理与工程相关的各项手续,提供施工所需的现场条件,并确保施工安全。第十条违约责任10.1违约行为及责任:双方如违反合同约定,应承担相应的违约责任。10.2违约金计算及支付:违约方应按照合同约定支付违约金,违约金的计算方式详见附件。第十一条争议解决11.1争议解决方式:双方发生合同争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼地点及法院:仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序:合同变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。12.3合同终止条件及后果:合同终止后,乙方应按照甲方的要求拆除临时工程,恢复场地原状,并承担相应费用。第十三条保密条款13.1保密信息范围:双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等信息。13.2保密义务及期限:双方应对保密信息予以保密,保密期限自合同终止之日起计算,期限为五年。第十四条其他约定14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。14.2法律、法规及政策变化:合同履行过程中,如因法律、法规及政策变化导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决。14.3附件:工程图纸、技术要求等。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义:本合同所称第三方,是指除甲方和乙方之外的,与本合同工程有关联的其他主体,包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、施工分包商等。15.2第三方介入方式:第三方介入合同的方式包括但不限于提供专业服务、供应材料和设备、参与工程施工等。第十六条第三方责任16.1第三方责任限定:第三方介入本合同工程时,其责任范围和限额由甲方、乙方与第三方共同协商确定,并在相关协议中明确。16.2第三方责任承担:第三方应承担其介入工程所产生的法律责任和合同责任,甲方、乙方不承担第三方的不当行为所引起的任何损失和损害。第十七条第三方权益保护17.1第三方权益保障:甲方、乙方应尊重第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。17.2第三方权益维护:如第三方权益受到损害,第三方有权向甲方、乙方提出书面索赔,并要求赔偿。第十八条甲方、乙方与第三方的协调18.1协调职责:甲方、乙方应负责与第三方的沟通协调,确保工程顺利进行。18.2协调内容:包括但不限于第三方的工作安排、质量控制、进度协调等。第十九条第三方违约处理19.1第三方违约行为:第三方如违反其与甲方、乙方签订的协议,应承担相应的违约责任。19.2第三方违约处理:第三方违约处理应按照双方与第三方签订的协议进行,必要时可请求甲方、乙方协助处理。第二十条第三方侵权行为20.1第三方侵权行为:第三方如侵害甲方、乙方或双方合法权益,应承担相应的侵权责任。20.2第三方侵权处理:第三方侵权处理应按照相关法律法规进行,甲方、乙方有权依法维护自身权益。第二十一条第三方赔偿责任21.1第三方赔偿责任:如第三方的不当行为导致甲方、乙方损失,第三方应承担赔偿责任。21.2赔偿限额:第三方的赔偿责任限额由甲方、乙方与第三方协商确定,并在相关协议中明确。第二十二条甲方、乙方对第三方的追偿权22.1追偿权行使:如第三方未按约定履行义务,甲方、乙方有权向第三方追偿。22.2追偿范围:甲方、乙方的追偿范围包括但不限于经济损失、违约金、损害赔偿金等。第二十三条甲方、乙方的协助义务23.1协助义务:甲方、乙方应协助第三方履行其合同义务,确保工程顺利进行。23.2协助内容:包括但不限于提供施工条件、协调相关手续、协助质量控制等。第二十四条第三方退出24.1第三方退出的条件:第三方如因故需退出工程,应提前通知甲方、乙方,并办理相关手续。24.2第三方退出的后果:第三方退出后,其未履行完毕的合同义务由甲方、乙方协商解决。第二十五条附件25.1第三方相关协议:包括但不限于设计合同、监理合同、材料供应合同、设备供应合同、施工分包合同等。25.2第三方资质文件:包括但不限于第三方营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。第二十六条本合同的补充与修改26.1补充与修改:本合同的补充与修改应由甲方、乙方与第三方共同协商确定,并签订书面补充协议或修改协议。26.2补充与修改的生效:补充协议或修改协议经甲方、乙方、第三方签字盖章后生效。第二十七条合同的解除27.1合同解除的条件:如合同履行过程中出现合同解除的情形,各方应协商确定。27.2合同解除的后果:合同解除后,各方应按照合同约定办理相关手续,并承担相应责任。第二十八条合同争议解决28.1争议解决方式:如合同履行过程中发生争议,各方应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。28.2仲裁或诉讼地点及法院:仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第二十九条合同的生效、变更与终止29.1合同生效条件:本合同自甲方、乙方、第三方签字盖章之日起生效。29.2合同变更程序:合同变更应由甲方、乙方、第三方共同协商一致,并签订书面变更协议。29.3第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:工程图纸详细描述:包含工程的整体布局、结构设计、细节构造等图纸,以及工程所需材料和设备的规格书。附件2:技术要求详细描述:详细列出工程的质量标准、施工工艺、材料要求等技术规范。附件3:材料供应合同详细描述:明确乙方应提供的材料种类、数量、质量标准以及供应时间等。附件4:设备供应合同详细描述:明确乙方应提供的设备种类、数量、性能要求以及供应时间等。附件5:施工分包合同详细描述:明确分包工程的范围、分包价格、工期等条款。附件6:设计合同详细描述:明确设计方的设计任务、设计质量标准、设计完成时间等。附件7:监理合同详细描述:明确监理方的监理职责、监理方式、监理期限等。附件8:安全防护措施方案详细描述:明确工程的安全防护措施、安全管理制度、安全教育培训等。附件9:工程进度计划详细描述:明确工程的施工进度计划,包括各阶段的开始时间、结束时间等。附件10:质量保证措施详细描述:明确乙方应采取的质量保证措施,以及质量问题的处理流程。附件11:施工组织设计详细描述:明确乙方的施工组织架构、施工人员配置、施工管理流程等。附件12:工程验收标准详细描述:明确工程验收的标准和程序,以及验收不合格的处理方式。附件13:违约金计算公式详细描述:明确违约金的计算方式,包括计算基数、计算比例等。附件14:争议解决方式说明详细描述:明确争议解决的程序和方式,包括仲裁或诉讼的地点及法院。说明二:违约行为及责任认定:违约行为1:乙方未按照约定的时间完成工程。责任认定:按照附件13中的违约金计算公式,计算违约金。违约行为2:乙方提供的材料或设备不符合质量要求。责任认定:乙方应负责更换或修复不合格的材料或设备,并承担因此产生的费用。违约行为3:乙方未按照设计要求施工。责任认定:乙方应负责整改,并承担因此产生的费用。违约行为4:乙方未按照约定的时间提供材料或设备。责任认定:按照附件13中的违约金计算公式,计算违约金。违约行为5:乙方未按照约定的方式进行施工。责任认定:乙方应负责整改,并承担因此产生的费用。违约行为6:乙方未按照工程验收标准通过验收。责任认定:乙方应负责整改,并重新提交验收申请,直至通过验收。示例说明:如果乙方未按照约定的时间完成工程,甲方可以根据附件13中的违约金计算公式,计算出违约金金额,并从应付工程款中扣除。说明三:法律名词及解释:法律名词1:不可抗力解释:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。法律名词2:合同履行解释:合同履行是指合同双方按照合同约定履行各自的义务。法律名词3:违约金解释:违约金是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。法律名词4:合同解除解释:合同解除是指合同双方协商一致,提前终止合同关系
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 会计师事务所终止审计合同的情形
- 承包合同 租赁合同
- 2024解除合同协议书的范本
- 二零二四年广告宣传与市场推广合同
- 2024年度药品冷链运输冷藏货车租赁合同
- 2024年度知识产权许可合同中的保密条款
- 二零二四年土地使用权转让合同具体条款
- 2024年度广告制作与发布承包合同
- 2024年度环保设备生产与销售合作协议
- 二零二四年度租赁物租赁与归还合同具体内容
- 集装箱清洗服务合同
- 2023年中国邮政集团有限公司贵州省分公司招聘考试真题
- 江苏大学《模拟电子技术B》2022-2023学年第一学期期末试卷
- 第3讲 决策课件
- 品管部年终总结报告
- 吉林师范大学《复变函数与积分变换》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 传染病实验室检查的质量控制
- 2024年宁德监狱五金配件供应与服务合同
- 2024年秋新人教PEP版3年级上册英语教学课件 Unit 4 第4课时 Part B Let's talk
- 广东开放大学2024年秋《国家安全概论(S)(本专)》形成性考核作业参考答案
- 2024级高一上期期中测试数学试题含答案
评论
0/150
提交评论