10kv配电线路工程2024年施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

10kv配电线路工程2024年施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程概述1.4术语解释第二条合同金额与支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3工期延误第五条工程质量与标准5.1工程质量要求5.2国家标准5.3质量验收第六条安全生产与环保要求6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件10.2合同修改10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方甲方：X供电公司1.2承包方乙方：X建筑工程有限公司1.3工程概述本工程为10kv配电线路工程，主要包括线路铺设、设备安装、调试及验收等。1.4术语解释（1）本项目：指本合同约定的10kv配电线路工程。（2）工程进度：指按照合同约定的时间节点完成工程的程度。（3）工程质量：指工程符合国家相关法律法规、标准和合同约定的程度。（4）不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第二条合同金额与支付方式2.1合同金额本合同总价款为人民币【】元整（大写：【】元整），包括工程设计、设备采购、施工、调试、验收等全部费用。2.2支付方式本合同采用分期付款方式，具体支付安排如下：（1）合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总额的30%；（3）工程进度达到100%，甲方支付乙方合同总额的10%；（4）剩余的30%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。2.3进度付款甲方根据乙方实际完成工程进度，按照合同约定的付款比例进行进度付款。2.4最终付款工程验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起7个工作日内支付剩余的合同金额。第三条工程范围与内容3.1工程范围（1）线路铺设：包括杆塔建设、导线架设、地线铺设等；（2）设备安装：包括变压器、开关设备、保护装置等；（3）调试：包括设备调试、系统调试等；（4）验收：包括工程质量验收、安全验收等。3.2工程内容乙方应按照合同约定的工程范围，完成所有施工图设计、设备采购、施工、调试、验收等工作。3.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照甲方要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.2工期要求本工程计划工期为【】个月，自合同签订之日起计算。4.3工期延误（1）由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任；（2）由于不可抗力导致工期延误的，双方应协商顺延工期。第五条工程质量与标准5.1工程质量要求本工程质量应符合国家相关法律法规、标准和合同约定的要求。5.2国家标准本工程质量应符合国家电力行业标准、规范和规定。5.3质量验收工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六条安全生产与环保要求6.1安全生产要求乙方应按照国家安全生产法律法规、标准和要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保要求乙方应按照国家环保法律法规、标准和要求，做好施工现场的环保工作。6.3安全事故处理（1）发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理；（2）乙方应承担因安全生产管理不善导致的事故责任。第七条合同的变更与解除7.1合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订补充协议。7.2合同解除（1）合同履行过程中，如发生不可抗力导致合同无法履行的情况，双方可协商解除合同；（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。第八条违约责任8.1违约行为（1）甲方未按约定时间支付合同款项的；（2）甲方未提供施工条件或者提供虚假施工条件的；（3）乙方未按约定时间完成工程或者工程质量不合格的；（4）乙方未按约定使用合同资金的；（5）双方其他违反合同约定的行为。8.2违约责任（1）甲方违约的，应支付乙方违约金，违约金为合同金额的【】%；（2）乙方违约的，应支付甲方违约金，违约金为合同金额的【】%；（3）违约金不足弥补损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼双方同意选择【】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的生效、修改与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同修改合同履行过程中，如需修改合同，应经双方协商一致，并签订补充协议。10.3合同终止（1）合同履行完毕，双方签署验收报告，合同即终止；（2）合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工现场，并办理相关手续。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起【】年。11.3违约保密违反保密义务的，违约方应支付对方违约金，违约金为泄露信息造成损失的【】倍。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担违约责任。第十三条合同的转让13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序合同转让应签订转让协议，并报对方审批。转让协议经对方同意后生效。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件合同附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。14.3补充协议本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程建设的其他主体，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入，是指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙方同意，参与或影响本工程的施工、监理、验收等环节。第二条第三方介入的条件和程序2.1第三方介入的条件（1）第三方应具备相应的资质和能力；（2）第三方介入应符合国家相关法律法规、标准和行业规定；（3）第三方介入不得影响工程的质量和安全。2.2第三方介入的程序（1）甲乙方如需第三方介入，应提前通知对方，并提供第三方相关资质证明；（2）甲乙方应协商确定第三方的职责和权利，并在合同中明确；（3）甲乙方应监督第三方按照约定履行合同义务。第三条第三方责任3.1第三方应按照合同约定，履行相应职责，并承担相应责任。3.2第三方介入引起的损失，由第三方承担责任。若第三方违约导致甲乙方损失，甲乙方有权向第三方追偿。3.3第三方应遵守国家相关法律法规、标准和行业规定，确保工程质量和安全。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方均为独立的主体，各自承担合同约定的责任和风险。4.2第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。4.3第三方对甲乙方之间的合同义务和权利，不具有任何影响和约束力。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额是指第三方在履行合同义务过程中，对甲乙方承担的赔偿责任上限。5.2第三方责任限额根据第三方的资质、信誉、工程风险等因素确定，并在合同中明确。5.3第三方责任限额包括但不限于第三方因违约、过失、侵权等原因导致的损失。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更（1）合同履行过程中，如需变更第三方的，应经甲乙方协商一致，并签订补充协议；（2）变更第三方时，应重新明确第三方的职责和权利。6.2第三方介入的解除（1）合同履行完毕，或第三方违约导致合同解除的，第三方介入即告终止；（2）第三方解除合同后，应按照甲乙方要求，撤出施工现场，并办理相关手续。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约的，应承担违约责任，并赔偿甲乙方损失。7.2甲乙方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。7.3第三方违约导致工程进度延误的，应按照合同约定承担违约金。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方作为诉讼当事人，应按照法律规定和合同约定，履行诉讼义务。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方应遵守合同约定的保密内容，保护甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2第三方违反保密义务的，应支付违约金，并承担赔偿责任。第十条附件：第三方介入具体协议本合同附件为第三方介入具体协议，详细约定第三方的职责、权利、义务、责任限额等事项。附件与本合同具有同等法律效力。本部分共计1500字，用于详细界定第三方介入的条件下、程序、责任、限额、变更解除、违约处理、争议解决等事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程所有的工程量，包括杆塔建设、导线架设、地线铺设、设备安装、调试等，以及相应的数量和单位。附件二：设计方案包括工程的设计图纸、技术规格、设计说明等，详细说明工程的设计内容和要求。附件三：施工方案包括施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等，详细说明施工的安排和实施计划。附件四：材料设备清单详细列出本工程所需的所有材料和设备的名称、型号、数量、规格等。附件五：验收标准列出本工程的质量验收标准，包括质量要求、验收程序、验收方法等。附件六：安全生产措施详细列出本工程施工过程中的安全生产措施，包括安全管理制度、安全防护设施、安全培训等。附件七：环保措施详细列出本工程施工过程中的环保措施，包括环保管理制度、环保设施、环保培训等。附件八：第三方介入具体协议详细约定第三方的职责、权利、义务、责任限额等事项。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项；2.甲方未提供施工条件或者提供虚假施工条件；3.乙方未按约定时间完成工程或者工程质量不合格；4.乙方未按约定使用合同资金；5.第三方未按约定履行合同义务；6.第三方违约导致工程进度延误；7.第三方违约导致工程质量问题；8.甲方未按约定时间接受工程验收；9.甲方未按约定支付合同款项；10.乙方未按约定使用合同资金。违约责任认定：1.违约方应支付对方违约金，违约金为合同金额的【】%；2.违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任；3.违约方应按照合同约定承担违约责任；4.第三方违约导致甲乙方损失的，甲乙方有权向第三方追偿；5.第三方违约导致工程进度延误的，应按照合同约定承担违约金。示例说明：如甲方未按约定时间支付合同款项，属于违约行为。甲方应支付乙方违约金，违约金为合同金额的5%。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.第三方：指除甲乙方之外，参与或涉及本工程建设的其他主体，包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、材料供应商、设备供应商等。3.违约金：指违约方按照合同约定，向守约方支付的赔偿金。4.工程量清单：详细列出本工程所有的工程量，包括杆塔建设、导线架设、地线铺设、设备安装、调试等，以及相应的数量和