2024年电气安装作业协议格式

2024年电气安装作业标准协议格式版A版本合同目录一览1.定义与术语解释1.1合同当事人1.2合同项目1.3合同文件1.4专业术语2.合同范围与工程内容2.1工程概述2.2工程范围2.3工程量与工程进度3.合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式与支付时间表4.工期与进度4.1工程开工4.2工程进度计划4.3工期延误5.质量与标准5.1工程质量标准5.2材料与设备要求5.3检验与验收6.安全生产与环保6.1安全生产要求6.2环保要求6.3安全事故处理7.合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除8.违约责任8.1承包商违约8.2业主违约9.争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律诉讼10.保险10.1保险责任10.2保险办理10.3保险费用11.合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力13.附件13.1工程图纸13.2技术文件13.3报价单14.签字盖章页14.1承包商签字14.2业主签字第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1合同当事人1.2合同项目本合同项目指2024年电气安装作业，包括但不限于电气设备安装、线路铺设、控制系统调试等工作。1.3合同文件本合同文件包括合同协议、工程图纸、技术文件、报价单等，均为合同的组成部分，具有同等法律效力。1.4专业术语本合同中使用的一些专业术语，如有分歧，双方应共同协商确定其准确含义。第二条合同范围与工程内容2.1工程概述本工程为项目电气安装工程，包括但不限于电气设备安装、线路铺设、控制系统调试等工作。2.2工程范围承包商应按照合同约定的工程内容、工程量和工程进度要求，完成本工程的施工。2.3工程量与工程进度承包商应按照业主提供的工程图纸和技术文件，准确计算工程量，并按照约定的工程进度计划完成施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），均为不含税价格。3.2价格调整合同价格在合同签订后，如因材料价格波动、政策调整等原因导致成本变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式与支付时间表本合同支付方式为进度付款，支付时间表如下：（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总额的10%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程进度达到100%时，支付合同总额的60%；（4）工程验收合格后，支付合同总额的95%；（5）剩余的5%作为质量保证金，保修期满后无质量问题支付。第四条工期与进度4.1工程开工本工程开工日期为合同签订后30日内。4.2工程进度计划承包商应按照业主要求，制定详细的工程进度计划，并报业主审批。4.3工期延误如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1工程质量标准本工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和业主要求。5.2材料与设备要求承包商应按照业主要求，选用符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的材料和设备。5.3检验与验收工程验收分为中间验收和竣工验收，中间验收由业主组织，竣工验收在工程完成后进行。第六条安全生产与环保6.1安全生产要求承包商应严格按照国家安全生产法律法规和业主要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保要求承包商应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。6.3安全事故处理如发生安全事故，承包商应立即报告业主，并按照相关法律法规和业主要求处理。第八条合同的变更与解除8.1合同变更合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。第九条违约责任9.1承包商违约承包商未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向业主支付违约金，并赔偿因此给业主造成的损失。9.2业主违约业主未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向承包商支付违约金，并赔偿因此给承包商造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决。10.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。10.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条保险11.1保险责任承包商应为本工程购买建筑工程一切险、安装工程一切险等必要的保险，并承担保险费用。11.2保险办理承包商应在工程开工前，将保险办理情况报告业主。11.3保险费用保险费用包含在合同价格内，由承包商承担。第十二条合同的生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件工程验收合格，业主支付完毕合同价款后，本合同终止。第十三条其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和工程过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。13.2知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。13.3不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。第十四条签字盖章页14.1承包商签字承包商授权代表签字：_________日期：____年__月__日14.2业主签字业主授权代表签字：_________日期：____年__月__日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸包括但不限于电气系统布局图、线路走向图、设备安装图等。所有图纸应清晰、完整，并符合国家相关标准和行业规定。图纸应由业主审批后方可用于施工。2.技术文件包括但不限于施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等。技术文件应详细、具体，确保施工过程的规范性。技术文件应由业主审批后方可用于施工。3.报价单详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等信息。报价单中的价格应包含所有工程费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。报价单应由业主审批后方可作为支付依据。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商违约未按约定时间完成工程：如因承包商原因导致工程进度延误，应按合同约定支付违约金。工程质量不符合约定：如工程质量不符合国家法律法规、行业标准和合同约定，承包商应负责整改并承担相应费用。使用不合格材料或设备：如承包商使用未经审批或不符合合同约定的材料和设备，应承担更换及赔偿责任。示例说明：若承包商未能在约定的工期内完成工程，业主有权根据合同约定向承包商追讨违约金，违约金计算方式为每天合同金额的千分之五。2.业主违约未按约定时间支付款项：如业主未按约定的付款时间支付款项，应支付违约金。未提供施工条件：如业主未按约定时间提供施工场地、图纸等施工条件，导致工程延误，应承担相应责任。非法干预施工：如业主非法干预承包商的正常施工，导致工程质量下降或进度延误，应承担相应责任。示例说明：若业主未能在约定的时间内支付工程进度款，承包商有权暂停施工，并按合同约定向业主追讨违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中，不可抗力事件可能导致合同履行延误或终止，双方应按合同约定处理。2.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。在本合同中，违约金的计算方式、支付时间等均应在合同条款中明确。3.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。在本合同中，工程验收合格是支付合