钢结构工程合作2024分包协议模板

钢结构工程合作2024版分包协议模板版A版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合作双方2.1分包商信息2.2总包商信息3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式3.4发票开具4.工程进度4.1施工期限4.2进度计划4.3延期违约金5.工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量争议解决6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量标准7.施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理8.知识产权8.1专利权8.2著作权8.3商标权9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约金计算11.争议解决11.1争议类型11.2解决方式11.3仲裁或诉讼12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1保密条款13.2不可抗力13.3法律适用13.4合同附件14.签署页14.1分包商代表签字14.2总包商代表签字14.3日期第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：钢结构工程1.2工程地点：项目现场1.3工程规模：根据工程设计文件确定的规模和数量1.4工程内容：包括但不限于钢结构制作、安装、调试、验收等。具体工程内容以双方确认的工程量清单为准。第二条合作双方2.1分包商信息分包商名称：钢结构工程有限公司注册地址：法人代表：联系人：联系电话：电子邮箱：2.2总包商信息总包商名称：建筑工程有限公司注册地址：法人代表：联系人：联系电话：电子邮箱：第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。具体调整方式按照双方确认的补充协议执行。3.3支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，总包商支付分包商预付款人民币万元整。（2）工程进度达到约定的百分比时，分包商向总包商提供相应的进度付款申请，总包商应在七个工作日内完成付款。（3）工程验收合格后，总包商支付分包商剩余款项。3.4发票开具：分包商应按照双方约定和国家税收政策，向总包商开具合法有效的增值税专用发票。第四条工程进度4.1施工期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2进度计划：分包商应根据工程总量和合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并报总包商备案。4.3延期违约金：如分包商未按照约定工期完成工程，应向总包商支付延期违约金。具体金额按照双方确认的延期违约金计算方式执行。第五条工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。5.2质量控制：分包商应建立完善的质量管理体系，确保工程质量。5.3质量争议解决：如双方在工程质量方面发生争议，应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条材料与设备6.1材料供应：分包商负责采购工程所需的材料，并保证材料质量。6.2设备供应：分包商负责提供施工所需的设备，并保证设备性能稳定。6.3材料质量标准：材料质量应符合国家相关法律法规、行业标准和双方约定的质量要求。本部分内容共计字。第八条知识产权8.1专利权：分包商应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的专利权。如因分包商侵犯他人专利权导致总包商遭受损失的，分包商应承担相应的法律责任。8.2著作权：分包商应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的著作权。如因分包商侵犯他人著作权导致总包商遭受损失的，分包商应承担相应的法律责任。8.3商标权：分包商应保证其提供的设计、技术等不侵犯他人的商标权。如因分包商侵犯他人商标权导致总包商遭受损失的，分包商应承担相应的法律责任。第九条施工安全9.1安全标准：分包商应遵守国家有关施工安全的规定，确保施工过程中的安全。9.2安全防护措施：分包商应采取必要的安全防护措施，防止安全事故的发生。9.3安全事故处理：如发生安全事故，分包商应立即报告总包商，并按照事故处理程序及时处理。分包商应承担因安全事故导致的一切法律责任和经济责任。第十条变更与解除10.1合同变更：如因工程实际情况需要对合同内容进行变更，双方可协商一致后签订补充协议。10.2合同解除：如因不可抗力或其他双方约定的事由导致合同无法履行，双方可协商解除合同。合同解除后的处理按照双方约定的方式执行。10.3变更解除后的处理：如合同内容发生变更或解除，双方应按照变更或解除后的约定履行各自的义务。第十一条违约责任11.1违约行为：双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。11.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。11.3违约金计算：违约金的计算方式按照双方约定的标准执行。第十二条争议解决12.1争议类型：如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。12.3仲裁或诉讼：双方约定选择仲裁或诉讼的，应按照约定的方式解决争议。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。13.3合同终止条件：合同履行完毕或者合同解除后，合同即终止。第十四条其他条款14.1保密条款：双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2不可抗力：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。14.3法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.4合同附件：本合同附件包括双方确认的工程量清单、技术参数、图纸等。本部分内容共计字。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出钢结构工程的所有工程量，包括材料种类、数量、规格等。2.技术参数：包括工程所需材料的技术要求、施工工艺、验收标准等。3.图纸：包括工程的设计图纸、施工图纸、验收图纸等。4.施工方案：详细描述施工过程中的施工方法、施工步骤、施工要求等。5.安全防护措施方案：包括施工现场的安全防护措施、应急预案等。6.质量控制计划：详细描述分包商的质量管理体系、质量控制措施等。7.进度计划：包括工程的施工进度计划、验收进度计划等。8.材料供应合同：分包商与材料供应商之间的合同协议。9.设备供应合同：分包商与设备供应商之间的合同协议。10.保险单据：分包商为工程购买的保险单据。11.资质证书：分包商的营业执照、资质证书等。12.施工人员名单：分包商施工人员的名单、资格证书等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包商未按照约定工期完成工程。责任认定：分包商应向总包商支付延期违约金，具体金额按照双方确认的延期违约金计算方式执行。示例说明：如分包商未在约定工期内完成工程，总包商可以根据延期违约金计算公式向分包商追讨违约金。2.违约行为：分包商提供的材料或设备不符合约定质量标准。责任认定：分包商应负责更换不符合质量标准的材料或设备，并承担因质量问题导致的一切损失。示例说明：如分包商提供的钢材强度不符合约定标准，总包商可以要求分包商更换符合标准的钢材，并赔偿由此造成的损失。3.违约行为：分包商未按照约定支付预付款、进度款等。责任认定：分包商应向总包商支付违约金，并承担因违约导致的一切损失。示例说明：如分包商未按照约定时间支付预付款，总包商可以要求分包商支付违约金，并追究其违约责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。2.违约金：一方违约时，根据违约程度向对方支付的违约赔偿金。在本合同中的应用：如分包商违约，应向总包商支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。3.工期：工程从开始施工到