市政修路施工合同模板

市政修路施工合同模板第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________区域进行市政修路工程，现需公开招标确定承包方。

2.承包方愿意按照招标文件的要求，承接上述工程。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________市政修路工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____________________

二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币____________________元整（大写：____________________）

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关资质证明、施工组织设计等文件，发包方支付合同价款的____________________%作为预付款；

（2）工程竣工验收合格后，发包方支付合同价款的____________________%作为进度款；

（3）工程竣工结算审核完毕后，发包方支付合同价款的____________________%作为结算款；

（4）质保期满后，发包方支付合同价款的____________________%作为质保金。

三、施工组织与管理

1.承包方应按照施工图纸、施工规范和施工组织设计的要求，组织实施工程。

2.承包方应建立健全施工现场管理制度，确保工程质量和安全生产。

3.发包方有权对施工现场进行监督检查，发现问题时，承包方应及时整改。

四、竣工验收与保修

1.工程竣工验收合格后，发包方应在____________________日内办理验收手续。

2.工程保修期限为____________________年，自工程竣工验收合格之日起计算。

3.在保修期内，如因承包方施工原因导致工程出现质量问题，承包方应负责修复。

五、违约责任

1.如因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应向发包方支付____________________元的违约金。

2.如因承包方原因导致工程出现质量问题，承包方应承担相应的修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

3.如因发包方原因导致工程延期或无法按期交付，发包方应承担相应的责任。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

七、合同生效及解除

1.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2.合同履行期间，任何一方不得擅自解除合同。如需解除合同，应提前____________________日书面通知对方，并按照合同约定支付违约金。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

2.本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份，具有同等法律效力。

附件：

1.招标文件

2.施工图纸

3.施工组织设计

4.甲方营业执照

5.乙方营业执照

6.乙方相关资质证明文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.发包方拟在____________________区域进行市政修路工程，为确保工程质量和进度，特引入监理方对工程进行监督管理。

2.承包方愿意按照招标文件的要求，承接上述工程，并接受监理方的监督管理。

3.监理方同意接受发包方的委托，对工程进行监理。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方及监理方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________市政修路工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：____________________

4.工程规模：____________________

5.工程工期：____________________

二、监理方职责

1.监理方应按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定，对工程进行全面监理。

2.监理方应确保工程质量和安全，对工程质量事故进行调查，并提出整改措施。

3.监理方应协助发包方对承包方进行监督管理，确保工程进度。

三、发包方权益

1.发包方有权要求监理方对工程进行定期检查，并对监理方的工作进行监督。

2.发包方有权要求监理方对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

3.发包方有权要求监理方对承包方违约行为进行制止，并要求承包方承担相应责任。

四、承包方责权利

1.承包方应按照施工图纸、施工规范和施工组织设计的要求，组织实施工程。

2.承包方应接受监理方的监督管理，确保工程质量和进度。

3.承包方在施工过程中，有权要求监理方对工程质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

五、违约责任

1.如因承包方原因导致工程延期，每延误一日，承包方应向发包方支付____________________元的违约金。

2.如因承包方原因导致工程出现质量问题，承包方应承担相应的修复责任，并赔偿发包方因此遭受的损失。

3.如因监理方失职导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，监理方应承担相应责任。

六、限制条款

1.承包方不得擅自变更工程设计和施工方案，如需变更，应经发包方和监理方同意。

2.承包方不得擅自使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

3.承包方不得擅自停工、复工，如需停工、复工，应经发包方和监理方同意。

七、争议解决

1.甲乙双方及监理方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

八、合同生效及解除

1.本合同自甲乙双方及监理方签字盖章之日起生效。

2.合同履行期间，任何一方不得擅自解除合同。如需解除合同，应提前____________________日书面通知对方，并按照合同约定支付违约金。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方及监理方另行协商解决。

2.本合同一式____________________份，甲乙双方及监理方各执____________________份，具有同等法律效力。

附件：

1.招标文件

2.施工图纸

3.施工组织设计

4.甲方营业执照

5.乙方营业执照

6.乙方相关资质证明文件

7.监理方营业执照

8.监理方相关资质证明文件

第三方介入的意义和目的：

第三方监理方的介入，旨在确保市政修路工程的质量、进度和安全，维护发包方的合法权益。监理方作为独立第三方，能够客观、公正地监督工程实施，提高工程管理水平，降低发包方的风险。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为市政修路工程的投资方，对工程质量和进度有直接利益关系。甲方主导合同签订，有利于确保工程按计划实施，提高工程质量，保障投资回报。同时，甲方的主导地位有助于协调各方关系，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.业主拟在____________________区域进行商业综合体建设项目，为保障工程质量与安全，特引入监理方进行监督管理。

2.施工方愿意按照项目要求，承接上述商业综合体建设项目，并接受监理方的监督管理。

3.监理方同意接受业主的委托，对项目进行监理。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方及监理方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________商业综合体建设项目

2.项目地点：____________________

3.项目内容：____________________

4.项目规模：____________________

5.项目工期：____________________

二、监理方职责

1.监理方应按照国家有关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定，对项目进行全面监理。

2.监理方应确保项目质量和安全，对项目质量事故进行调查，并提出整改措施。

3.监理方应协助业主对施工方进行监督管理，确保项目进度。

三、施工方权益

1.施工方有权要求监理方对项目进行定期检查，并对监理方的工作进行监督。

2.施工方有权要求监理方对项目质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

3.施工方在施工过程中，有权要求监理方对项目质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

四、业主权益

1.业主有权要求监理方对项目进行定期检查，并对监理方的工作进行监督。

2.业主有权要求监理方对项目质量、进度、安全等方面提出意见和建议。

3.业主有权要求施工方对项目进行整改，以确保项目符合合同约定和设计要求。

五、违约责任

1.如因施工方原因导致项目延期，每延误一日，施工方应向业主支付____________________元的违约金。

2.如因施工方原因导致项目出现质量问题，施工方应承担相应的修复责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

3.如因监理方失职导致项目质量、进度、安全等方面出现问题，监理方应承担相应责任。

六、限制条款

1.施工方不得擅自变更项目设计和施工方案，如需变更，应经业主和监理方同意。

2.施工方不得擅自使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

3.施工方不得擅自停工、复工，如需停工、复工，应经业主和监理方同意。

七、争议解决

1.甲乙双方及监理方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向____________________人民法院提起诉讼。

八、合同生效及解除

1.本合同自甲乙双方及监理方签字盖章之日起生效。

2.合同履行期间，任何一方不得擅自解除合同。如需解除合同，应提前____________________日书面通知对方，并按照合同约定支付违约金。

九、其他

1.本合同未尽事宜，由甲乙双方及监理方另行协商解决。

2.本合同一式____________________份，甲乙双方及监理方各执____________________份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目招标文件

2.项目设计图纸

3.施工组织设计

4.业主营业执照

5.施工方营业执照

6.施工方相关资质证明文件

7.监理方营业执照

8