仓储物流钢网架安装施工合同

仓储物流钢网架安装施工合同合同目录第一章总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同标的1.4合同效力第二章钢网架安装工程内容2.1工程概述2.2安装范围及工程量2.3安装工艺及质量标准第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四章工期与进度4.1工程开工4.2施工进度计划4.3工期延误第五章质量与检验5.1安装质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六章安全生产与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求第七章合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八章违约责任8.1承包商违约8.2发包人违约8.3违约赔偿第九章争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼第十章合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止10.3合同解除第十一章合同的履行11.1承包商义务11.2发包人义务11.3协助履行第十二章信息与保密12.1信息交流12.2保密条款第十三章其他13.1合同的转让13.2附件13.3补充协议第十四章合同的附则14.1合同语言14.2法律适用14.3合同的修订合同编号：_________第一章总则第一条款合同签订依据第二条款合同当事人第三条款合同标的第四条款合同效力第二章钢网架安装工程内容第一条款工程概述第二条款安装范围及工程量第三条款安装工艺及质量标准第三章合同价格第一条款合同总价第二条款价格调整第三条款支付方式第四章工期与进度第一条款工程开工第二条款施工进度计划第三条款工期延误第五章质量与检验第一条款安装质量要求第二条款质量检验第三条款质量争议的处理第六章安全生产与环保第一条款安全生产责任第二条款安全防护措施第三条款环保要求第七章合同的变更与解除第一条款合同变更第二条款合同解除第八章违约责任第一条款承包商违约第二条款发包人违约第三条款违约赔偿第九章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁或诉讼第十章合同的生效、终止与解除第一条款合同生效条件第二条款合同终止第三条款合同解除第十一章合同的履行第一条款承包商义务第二条款发包人义务第三条款协助履行第十二章信息与保密第一条款信息交流第二条款保密条款第十三章其他第一条款合同的转让第二条款附件第三条款补充协议第十四章合同的附则第一条款合同语言第二条款法律适用第三条款合同的修订（合同方签字处）甲方：（签字）乙方：（签字）日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：额外工程范围第一条甲方要求乙方在合同规定范围内额外完成的项目，包括但不限于施工图纸未标明或因设计变更导致的新的安装工作。说明：如甲方在合同执行过程中提出新的安装要求，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内提出施工方案及报价，经甲方确认后予以实施。额外工程的价款根据实际完成的工程量按照合同约定的计价方式进行计算。附加条款二：工程进度调整第二条因甲方原因导致工程进度需要调整时，乙方应根据甲方要求，合理调整施工计划，确保工程按时完成。说明：甲方应确保工程所需材料、设备等及时到位，如因甲方原因导致工程进度受到影响，乙方有权要求甲方延长工期，并根据实际情况追加合同价款。附加条款三：质量标准及检验第三条乙方应按照合同约定的质量标准完成安装工作，并按照甲方要求进行自检、互检和验收。说明：乙方在施工过程中应严格按照国家相关标准和行业规范进行操作，确保工程质量。工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到甲方认可的质量标准。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款四：技术支持与培训第一条乙方应在合同签订后内向甲方提供详细的技术支持与培训计划，确保甲方相关人员熟练掌握工程相关技术和操作方法。说明：乙方应负责对甲方人员进行技术培训，使其能够独立完成工程的日常维护与管理。技术培训费用包含在合同价款内。附加条款五：材料供应与质量控制第二条乙方应保证所提供的材料和设备符合国家相关标准和甲方要求，并承担因材料质量问题导致的一切责任。说明：乙方在采购材料和设备时，应严格按照合同约定的品牌、规格和质量要求进行，并提供相应的产品质量证明文件。如乙方提供的材料和设备存在质量问题，乙方应无条件更换或修复，并承担相应赔偿责任。附加条款六：工程变更第三条乙方在施工过程中如遇到不可抗力等因素导致工程变更，应及时与甲方沟通，共同协商确定变更方案和价款。说明：不可抗力包括但不限于自然灾害、社会事件等。如因不可抗力导致工程变更，乙方应立即向甲方报告，并提供相关证明材料。经甲方确认后，乙方根据变更后的工程量重新报价，并由甲方承担相应责任。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款七：中介服务费用第一条甲方应按照合同约定支付第三方中介的服务费用，包括但不限于咨询、监理、检测等。说明：第三方中介在合同执行过程中提供专业服务，以确保工程的顺利进行。中介服务费用根据第三方中介的收费标准进行计算，并在合同价款中单独列支。附加条款八：中介机构的职责与权限第二条第三方中介应按照合同约定履行监督、检查和评估等职责，并有权对乙方的施工过程进行现场监督。说明：第三方中介有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全及进度符合合同要求。乙方应积极配合第三方中介的工作，并提供必要的便利条件。附加条款九：中介变更第三条如甲方因特殊情况需要更换第三方中介，应提前通知乙方，并与乙方协商确定新的中介机构。说明：甲方在合同执行过程中如需更换第三方中介，应充分考虑乙方的利益，并与乙方进行充分沟通。新中介机构的选定应符合国家相关资质要求，并具备相应的专业能力。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工进度计划3.材料和设备清单及其质量证明文件4.安全生产措施和环保措施文件5.合同变更和解除的书面协议6.质量检验报告和验收记录7.第三方中介的资质证明和收费标准8.争议解决的仲裁协议或诉讼管辖约定9.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间提供施工场地和条件未按约定时间支付合同价款未履行合同约定的其他义务2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未履行合同约定的其他义务3.第三方中介违约行为：未按约定提供专业服务未履行合同约定的监督职责未及时报告工程变更情况三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.合同解除：合同当事人依法或者按照约定终止合同关系的行为。5.仲裁：由双方共同选定的仲裁机构对合同争议进行裁决的方式。6.诉讼：当事人通过法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决方案：协商调整施工计划，合理分配人力和资源。2.材料和设备质量问题：解决方案：及时更换或修复不合格产品，并追究供应商责任。3.设计变更导致的工程量增加：