版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
合同编号:__________分包协议一、分包商信息1.2分包商地址:_______1.3分包商联系人:_______1.4分包商联系电话:_______二、发包商信息2.2发包商地址:_______2.3发包商联系人:_______2.4发包商联系电话:_______三、分包工程概况3.1分包工程名称:_______3.2分包工程地点:_______3.3分包工程内容:_______3.4分包工程工期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日四、分包工程价款4.1分包工程总价款为人民币_______元整(大写:_______元整)。4.2分包商应按照发包商的要求,提供进度付款申请,发包商在确认完成情况后,按照约定的付款比例支付相应款项。五、分包工程的质量标准5.1分包商应按照发包商提供的设计文件、施工图纸和技术要求进行施工,确保分包工程的质量。5.2分包商应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工,确保分包工程的安全。5.3分包商应承担分包工程的质量保修责任,保修期限自分包工程竣工验收合格之日起计算。六、分包商的责任和义务6.1分包商应按照约定的工期完成分包工程,如因分包商原因导致工程延期,分包商应承担相应的违约责任。6.2分包商应保证分包工程的质量,如分包工程出现质量问题,分包商应负责及时修复,并承担修复费用。6.3分包商应按照发包商的要求,提供施工过程中的相关资料,配合发包商的检查和验收。6.4分包商应遵守国家的法律法规,不得擅自将分包工程转包给第三方。七、发包商的责任和义务7.1发包商应按照约定的付款比例及时支付分包工程价款。7.2发包商应提供施工所需的设计文件、施工图纸和技术要求,并确保其准确无误。7.3发包商应对分包商的施工过程进行监督和检查,确保分包工程的质量。7.4发包商应按照约定时间完成工程验收,如发包商原因导致验收延期的,应承担相应的责任。八、违约责任8.1如分包商未按照约定工期完成分包工程,应承担违约责任,向发包商支付违约金,违约金计算方式为:违约金=分包工程总价款×违约天数×1%。8.2如分包商未按照约定质量标准完成分包工程,应承担修复费用,并支付发包商因此造成的损失。8.3如发包商未按照约定时间支付分包工程价款,应承担逾期付款的违约金,违约金计算方式为:违约金=应付款项×逾期天数×1%。九、争议解决9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本协议一式两份,双方各执一份。10.2本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。分包商(盖章):发包商(盖章):代表(签字):代表(签字):签订日期:_______年_______月_______日注意事项及解决办法:1.注意事项:(1)在签订分包协议前,双方应仔细阅读协议内容,确保了解协议的各项条款。(2)双方应严格按照协议约定的工期、质量标准等进行施工,确保工程顺利进行。(3)双方应遵守国家的法律法规,不得擅自将工程转包或分包给第三方。(5)双方应按照约定及时履行付款、验收等义务,确保工程进度不受影响。2.解决办法:(1)如双方在履行协议过程中发生争议,应通过友好协商解决。(2)如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。(3)在诉讼过程中,双方应遵守法院的审判程序,配合法院的调查取证工作。(4)在法院作出终审判决后,双方应按照判决结果履行相应的义务。关键词语的法律名词解释:1.分包商:指在分包协议中承担分包工程责任的自然人、法人或其他组织。2.发包商:指在分包协议中承担发包工程责任的自然人、法人或其他组织。3.分包工程:指发包商将其承担的工程中的部分工作量分包给分包商完成的工程。4.分包工程价款:指分包商完成分包工程后,应得的报酬。5.质量保修责任:指分包商对其分包工程在保修期限内出现的质量问题,承担修复和赔偿责任的义务。6.违约金:指一方未履行协议约定的义务,应向另一方支付的赔偿金。7.逾期付款:指一方未按照约定的付款时间履行支付义务的行为。8.友好协商:指双方在发生争议时,通过相互沟通、妥协和让步,达成一致意见的方式。9.人民法院:指中华人民共和国审判机关,依法行使审判权,解决民事争议的机构。10.诉讼:指当事人依法向人民法院提起的,请求法院对民事争议进行审判的行为。特殊应用场合及补充条款:1.特殊应用场合:如果分包商需要提前完成工程以满足发包商的紧急需求。补充条款:双方同意,在发包商书面同意的情况下,分包商可以采取加班和增加施工人员等措施以提前完成工程。提前完成工程所需的额外费用由双方协商解决。2.特殊应用场合:如果工程进展过程中出现不可抗力因素,如自然灾害、政府行为等,导致工程无法按照约定工期完成。补充条款:双方同意,在不可抗力因素影响下,分包商可以根据实际情况申请延长工期,并提供相关证明材料。工期延长期间,分包商不承担违约责任。3.特殊应用场合:如果分包商需要使用特定的材料或工艺完成工程,而这些材料或工艺需要发包商提供。补充条款:双方同意,发包商应按照分包商的要求及时提供所需的特定材料或工艺。如发包商未能及时提供,分包商有权申请延期,并要求发包商承担因此产生的
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 不带烤箱租房合同模板
- 人才招聘中介协议
- 企业安全生产管理质量考核评价标准
- 互联网营销推广培训合同
- 价格上调补充协议
- 个人商业资产抵押合同范例
- 临时工劳动合同物流配送
- 二手房屋买卖保险购买协议
- 交通运输工程玻璃钢施工合同
- 产业园区发展:物业管理流程创新
- 学科分析:中等职业教育“民族音乐与舞蹈”专业学科分析
- 单层工业厂房结构吊装
- 消音器研究报告
- 高中冬季安全教育班会ppt
- 房地产:融创 -建筑行业第三方测评体系宣贯
- GBZ(卫生) 18-2013职业性皮肤病的诊断总则
- GB/T 29894-2013木材鉴别方法通则
- 某厂房主体结构验收汇报材料
- GB 30721-2014水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级
- 云南校长职级考试试题
- GA/T 1081-2020安全防范系统维护保养规范
评论
0/150
提交评论