建筑装修施工合同样本

合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑装修施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程预算：_______元（大写：_______________________元整）第二条合同价格2.1本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_______________________元整），其中包括：（1）材料费：_______元；（2）人工费：_______元；（3）管理费：_______元；（4）利润：_______元；（5）其他费用：_______元。2.2乙方在合同签订后_______日内向甲方提交工程预算明细表，甲方确认后不得随意更改。如因设计变更等原因导致工程总价款发生变动，双方可另行协商确定。2.3甲方支付乙方工程预付款为合同总价款的30%，即人民币_______元（大写：_______________________元整）。乙方收到预付款后，应向甲方出具等额的正规发票。2.4甲方支付乙方工程进度款为合同总价款的60%，即人民币_______元（大写：_______________________元整）。工程进度款根据工程实际完成情况，由甲方按照乙方提交的进度款申请进行支付。2.5甲方支付乙方工程尾款为合同总价款的10%，即人民币_______元（大写：_______________________元整）。工程验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告之日起_______日内支付尾款。第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应保证所使用的材料符合国家质量标准和环保要求。如乙方提供的材料不符合规定，甲方有权要求乙方更换或拆除，并承担相应损失。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。第四条工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工程延期，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。4.2乙方应提前通知甲方工程进度及关键节点，甲方有权对工程进度进行监督和检查。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方书面同意，不得向第三方泄露。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日止。7.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保提供的工程信息准确无误，包括但不限于工程名称、地点、内容、规模、预算等。2.乙方应严格按照合同约定的工程质量标准进行施工，确保使用的材料符合国家质量标准和环保要求。3.双方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.双方应对合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。5.双方应遵守合同约定的其他条款，包括但不限于保密期限、争议解决方式等。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生争议时，应通过友好协商解决。2.如协商不成，双方可以选择向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求司法解决。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：是指调整建筑活动过程中各方主体之间的权利义务关系的法律规范总称。3.工程预算：是指根据工程设计文件和施工方案，对工程所需材料、人工、设备、施工措施等费用进行预测和计算的结果。4.预付款：是指甲方在合同签订后向乙方支付的用于乙方备料和支付工人工资的款项。5.进度款：是指甲方根据乙方提交的工程进度款申请，按照实际完成工程量支付的款项。6.尾款：是指甲方在工程验收合格后向乙方支付的剩余合同总价款的款项。7.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付的违约责任。8.商业秘密：是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。9.争议解决：是指当合同双方在履行合同过程中发生纠纷时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。特殊应用场合：1.甲方为政府部门或公共机构，乙方为私营企业或个体工商户。2.甲方为房地产开发商，乙方为装修施工企业。3.甲方为个人业主，乙方为装修施工队或设计师。4.工程涉及特殊材料或工艺，需要专门的技术支持。5.工程在施工过程中可能受到外部环境因素的影响，如天气、交通等。6.工程验收标准较高，需要专业机构进行验收。7.甲方对工程进度有特殊要求，需要乙方采取加急措施。8.工程合同金额较大，需要分期付款或分期施工。9.甲方要求乙方提供工程质量保证书或售后服务。10.工程涉及多个阶段或多个项目，需要分别签订合同。附件列表：1.工