建筑工程分包合同样本

合同编号：__________建筑工程分包合同名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______第一条工程概况1.1分包工程名称：_______1.2分包工程地点：_______1.3分包工程内容：_______1.4分包工程规模：_______1.5分包工程工期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。第二条合同价格2.1本合同分包工程的合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。第三条付款方式3.1甲方支付给乙方的款项，按照工程进度分阶段支付。具体支付比例和时间如下：（1）工程开工后_______天内，支付合同总价款的_______%；（2）工程进度达到_______%后，支付合同总价款的_______%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的_______%；（4）剩余款项在工程交付使用后_______日内支付。3.2甲方支付款项时，乙方应向甲方提供等额的正规发票。第四条工程质量4.1乙方应按照甲方的要求和技术规范要求，保证分包工程的质量。4.2乙方应对分包工程的质量负全责，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。第五条工程安全5.1乙方应按照甲方的要求和安全规范要求，做好分包工程的安全防护工作。5.2乙方应对分包工程的安全负全责，如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。第六条工期延误6.1乙方如非因不可抗力原因导致分包工程延期，应承担相应的违约责任。6.2乙方如因不可抗力原因导致分包工程延期，应及时通知甲方，并提供相关证明文件。第七条违约责任7.1乙方未按照约定完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的_______%。7.2甲方未按照约定支付价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_______%。第八条争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格并支付完毕所有款项之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（或授权代表）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.注意事项：（1）甲乙双方应确保合同内容的真实性和合法性，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（2）甲乙双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保分包工程的质量和安全。（3）甲乙双方应遵守国家相关法律法规，不得违反国家政策和社会公共利益。（4）甲乙双方应严格按照付款方式和时间履行付款义务，不得无故拖欠或延迟支付。（5）乙方应在分包工程验收合格后，按照约定时间交付工程。2.解决办法：（1）如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。（3）在诉讼过程中，甲乙双方应遵守法院的管辖权和审判程序，配合法院审理。（4）甲乙双方应承担诉讼费用和其他相关费用，并按照法院判决执行。关键词语的法律名词解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包工程：指在主工程中，甲方将其的一部分工作委托给乙方完成的工程。3.合同总价款：指双方约定的完成分包工程后，乙方应得的全部价款。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约赔偿金。5.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款，应向对方支付的逾期赔偿金。6.验收合格：指分包工程经过甲方验收，符合合同约定的质量、安全等要求。7.人民法院：指中华人民共和国人民法院，具有审判权，负责解决合同争议。特殊应用场合及补充条款：1.特殊应用场合：分包商为外国公司，需要跨国支付和接收款项。补充条款：鉴于乙方为外国公司，甲方支付给乙方的款项将通过银行转账方式进行，乙方应提供有效的银行账户信息。甲方应承担因跨国支付产生的银行手续费。2.特殊应用场合：分包工程涉及专利或知识产权。补充条款：乙方应在分包工程中遵守甲方提供的专利和知识产权相关要求，不得侵犯甲方的专利权和知识产权。如乙方侵犯甲方的专利权和知识产权，乙方应承担相应的法律责任。3.特殊应用场合：分包商需要使用甲方提供的设备和材料。补充条款：乙方应按照甲方的要求合理使用甲方提供的设备和材料，并妥善保管。如乙方因使用不当导致设备和材料损坏，乙方应承担修复或赔偿责任。4.特殊应用场合：分包工程需要额外的人工费用。补充条款：如分包工程需要额外的人工费用，乙方应及时通知甲方，并按照甲方同意的工资标准和人数支付。附件列表：1.分包工程设计图纸和技术规