2024年水电站工程施工合同范本_第1页
2024年水电站工程施工合同范本_第2页
2024年水电站工程施工合同范本_第3页
2024年水电站工程施工合同范本_第4页
2024年水电站工程施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同签订日期:____年____月____日甲方(发包方):_______乙方(承包方):_______一、工程概况1.1工程名称:____水电站工程1.2工程地点:____省____市____县____镇1.3工程内容:根据甲方要求,乙方负责完成该水电站工程施工,包括____等。具体工程内容详见施工图纸和工程量清单。1.4工程规模:根据施工图纸和工程量清单,工程总造价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。二、合同条款2.1合同工期本工程合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。2.2工程质量乙方应按照施工图纸、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量达到____等级。2.3工程造价工程总造价为人民币(大写):____元整(小写):_____元。乙方应按照合同约定的工程量和单价进行工程款结算。2.4工程款支付(1)甲方支付预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。(2)进度款:工程进度达到合同约定的____%时,甲方支付乙方当期工程进度款的80%,剩余20%作为质量保证金。(3)质量保证金:工程验收合格后,甲方支付乙方质量保证金的80%,剩余20%作为工程保修金。(4)工程保修金:工程验收合格后,甲方支付乙方工程保修金,保修期为____年。保修期内,如乙方承担保修责任,保修金可用于支付保修费用。保修期满后,甲方无息退还保修金。2.5违约责任(1)甲方逾期支付工程款,应按同期银行贷款利率支付乙方逾期利息。(2)乙方未按约定工期完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为工程总造价的____%。(3)一方违约导致合同无法履行,应承担相应的法律责任。2.6争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、合同的生效、变更和解除3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且保修期满后失效。3.2合同生效后,双方应严格履行合同义务。任何一方不得擅自变更或解除合同。确需变更或解除合同的,应经双方协商一致,并签订书面变更或解除协议。3.3合同变更或解除后,尚未履行部分的风险和责任按变更或解除协议约定处理。四、其他约定4.1双方应遵守国家法律法规,严格执行合同约定,确保工程顺利进行。4.2双方应相互配合,做好施工现场的安全生产、环保和防火工作。4.3双方应保守合同和工程相关的商业秘密,不得泄露给第三方。4.4合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。五、合同的签订5.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。5.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):_______乙方(盖章):_______甲方代表(签名):_______乙方代表(签名):_______签订日期:____年____月____日注意事项及解决办法:1.双方应仔细阅读并理解合同的全部内容,确保对合同条款无误解或混淆。关键词:合同内容、误解、混淆2.甲方应按照合同约定及时支付预付款、进度款及质量保证金,以免产生逾期利息或违约金。关键词:预付款、进度款、质量保证金、逾期利息、违约金3.乙方应按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的等级。关键词:施工图纸、施工规范、工程质量、合同约定4.如一方违约导致合同无法履行,应承担相应的法律责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。关键词:违约、法律责任、违约金、赔偿损失5.双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词:争议、友好协商、管辖权、人民法院法律名词解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。关键词:合同法、民事权利、义务关系2.建筑法:调整建筑活动中涉及的行政管理关系和民事关系法律规范总称。关键词:建筑法、建筑活动、行政管理关系、民事关系3.违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,按照合同约定向对方支付的金钱。关键词:违约金、合同义务、金钱4.质量保证金:为确保工程质量,由承包方向发包方支付的一定金额的保证金。关键词:质量保证金、工程质量、保证金5.保修金:为确保工程在保修期内正常运行,由承包方向发包方支付的一定金额的保证金。关键词:保修金、保修期、保证金特殊应用场合及补充条款:1.工程变更:如果因为设计变更或其他原因导致工程量增减或工程进度调整,双方应立即进行协商,并按照实际情况调整工程造价和工期。补充条款:双方应就工程变更导致的额外费用和工期延误进行协商,并签订书面变更协议。2.不可抗力:如果因为自然灾害、社会事件等不可抗力因素导致工程无法按照约定进度进行,双方应协商解决。补充条款:双方应就不可抗力事件导致的工期延误和额外费用进行协商,并签订书面协议。3.工程质量争议:如果双方对工程质量有争议,应请有资质的第三方进行鉴定,鉴定费用由责任方承担。补充条款:双方应共同选择有资质的第三方进行工程质量鉴定,鉴定结果作为解决争议的依据。4.工程款支付:甲方应按照约定的时间和金额支付工程款,否则乙方有权暂停工程。补充条款:甲方逾期支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付逾期利息。5.工程保修:乙方应在保修期内负责工程的维修和保养,确保工程正常运行。补充条款:双方应共同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论