2024施工合同模板_第1页
2024施工合同模板_第2页
2024施工合同模板_第3页
2024施工合同模板_第4页
2024施工合同模板_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程预算:__________第二条合同价格2.1本合同价格为固定价格,即乙方完成本合同约定的全部施工内容所需的费用为:__________元(大写:_________________________元整)。2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程量和质量要求完成施工,如因乙方原因导致工程量增减,乙方应按照实际完成的工程量进行结算。2.3乙方应按照本合同约定的时间节点完成施工,如乙方未按约定时间完成施工,每延迟一天,乙方应向甲方支付合同金额千分之二的逾期违约金。第三条施工质量3.1乙方应按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。3.2乙方应在其施工范围内承担质量责任,对于因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应负责及时修复并承担相应费用。3.3甲方有权对乙方施工过程进行监督,并要求乙方按照甲方要求进行整改。第四条施工期限4.1乙方应按照本合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担产生的全部责任。4.2乙方应按照甲方要求的时间节点开始施工,如乙方未按约定时间开始施工,每延迟一天,乙方应向甲方支付合同金额千分之二的逾期违约金。第五条付款方式5.1本合同价款支付方式分为三次,具体支付比例和时间如下:(1)第一次支付:合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价款的30%;(2)第二次支付:工程进度达到50%时,甲方支付合同总价款的30%;(3)第三次支付:工程验收合格后,甲方支付合同总价款的40%。5.2乙方应按照本合同约定的付款方式接受付款,如乙方拒绝接受付款,甲方有权终止付款。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定完成施工的,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金,违约金为本合同总价款的20%。6.2乙方未按照本合同约定质量标准完成施工的,甲方有权要求乙方返工、修复,并承担相应费用。6.3甲方未按照本合同约定支付价款的,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金,违约金为本合同总价款的20%。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且乙方支付完毕所有合同价款后终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:__________日期:__________注意事项:1.合同主体资格:确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的合法主体,具备签订和履行合同的资格。解决办法:在合同签订前,对甲乙双方的法人资格进行核实,要求提供相关营业执照、资质证书等证明材料。2.工程质量和标准:乙方应严格按照约定的施工标准、工艺和质量要求进行施工,确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。解决办法:甲方有权对乙方施工过程进行监督,并要求乙方按照甲方要求进行整改。可以聘请第三方专业机构对工程质量进行验收。3.合同价款和支付:本合同价款支付方式分为三次,具体支付比例和时间已明确约定。解决办法:双方严格按照约定的付款方式接受付款,如有争议,可协商解决或寻求法律途径解决。4.工期延误:乙方应按照本合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担产生的全部责任。解决办法:甲方有权要求乙方按照约定时间节点完成施工,如乙方未按约定时间完成施工,每延迟一天,乙方应向甲方支付合同金额千分之二的逾期违约金。5.争议解决:本合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释:1.独立法人资格:具有独立的法人地位,能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的法人实体。2.施工标准:国家或行业规定的施工规范、工艺和要求,用于指导施工过程,确保工程质量。3.工期延误:因乙方原因导致工程进度未能按照合同约定的时间节点完成,从而延长合同约定的工期。4.逾期违约金:乙方未按照合同约定的时间完成施工,每延迟一天应向甲方支付的违约金,计算方式为合同金额千分之二。5.争议解决:解决合同履行过程中发生的争议,双方应协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。应用场合:1.适用于各类建筑工程项目,如住宅、商业、工业等新建、扩建、改建工程。2.适用于装修工程,包括但不限于室内外装修、景观绿化、机电安装等。3.适用于施工单位与业主或开发商之间的施工合同签订。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变动,双方应按照实际变更情况签订补充协议,明确变更后的工程价款、工期等内容。2.不可抗力:因不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致工程无法正常进行,双方应协商调整工期和合同价款。3.安全生产:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工过程中的安全生产,如有安全事故发生,乙方应承担相应责任。4.环境保护:乙方应遵守国家环境保护法律法规,确保施工过程中的环境保护,如有环境污染事件发生,乙方应承担相应责任。5.知识产权:乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权,如因乙方原因导致知识产

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论