标准建筑施工合同范本_第1页
标准建筑施工合同范本_第2页
标准建筑施工合同范本_第3页
标准建筑施工合同范本_第4页
标准建筑施工合同范本_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

标准建筑施工合同范本合同编号:__________地址:联系电话:联系人:地址:联系电话:联系人:第一条工程内容1.2乙方负责按照设计方案和施工图纸,完成工程施工,并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币__________元整(大写:__________元整),其中包括:工程设计费、材料费、施工费、管理费、利润等。2.2乙方在施工过程中,不得擅自增加工程内容,如确需增加,须经甲方同意,并按照双方确认的增减工程量进行价款结算。第三条合同履行3.1甲方按照合同约定,向乙方支付合同价款。甲方逾期支付价款的,应当按照逾期天数支付违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额×日利率(日利率为年利率的1/365)。3.2乙方应当按照合同约定的工期完成工程施工。如乙方逾期交付工程的,应当按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式同上。3.3乙方在施工过程中,应当保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。如乙方未按照约定履行合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。3.4甲方在合同履行过程中,应当提供必要的施工场地、水源、电源等条件,并负责办理相关施工手续。如甲方未按照约定履行合同义务,乙方有权要求甲方承担违约责任。第四条工程验收4.1工程完成后,乙方应按照合同约定的标准进行自检,自检合格后向甲方提交工程验收申请。4.2甲方应在接到乙方工程验收申请后的7个工作日内组织验收。验收合格的,甲乙双方签字确认,并办理移交手续。验收不合格的,乙方应在甲方指定的期限内整改完毕,并重新提交验收申请。4.3工程验收合格后,乙方应按照合同约定提供质保服务。质保期间,如工程出现质量问题,乙方应负责维修或更换,并承担相应费用。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中,可能涉及到对方的商业秘密、技术秘密等敏感信息。双方同意对对方的保密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。5.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同履行完毕之日止。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中,如发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质保期满之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程设计方案2.施工图纸3.工程量清单4.材料供应合同5.施工人员名单6.工程验收标准7.质保服务协议8.保密协议二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付价款:指合同约定的付款日期届满后,甲方未支付应付价款的行为。2.乙方逾期交付工程:指合同约定的工程交付日期届满后,乙方未交付工程的行为。3.乙方擅自增加工程内容:指乙方在施工过程中,未经甲方同意,增加工程内容的行为。4.甲方未提供施工条件:指合同约定的甲方应提供的施工场地、水源、电源等条件未按约定提供的行为。5.工程质量问题:指工程验收过程中,工程质量不符合合同约定的标准的行为。三、法律名词及解释:1.合同法:指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:指调整建筑活动过程中各方权利义务关系的法律规范总称。3.违约金:指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照约定或者依照法律规定的金额或者比例支付给对方的金钱。4.质保服务:指乙方在工程验收合格后,按照约定提供一定期限的工程质量保障服务。5.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方逾期支付价款:乙方可以与甲方协商,要求甲方支付逾期付款金额及违约金;协商不成的,乙方可以依法向法院提起诉讼。2.乙方逾期交付工程:甲方可以与乙方协商,要求乙方按照约定交付工程;协商不成的,甲方可以依法向法院提起诉讼。3.乙方擅自增加工程内容:甲方可以要求乙方按照原合同约定的工程内容进行施工;乙方拒绝的,甲方可以依法向法院提起诉讼。4.工程质量问题:甲方可以要求乙方按照原合同约定的质量标准进行整改或更换,并要求乙方承担相应费用;乙方拒绝的,甲方可以依法向法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.适用于甲方为房屋所有权人,乙方为具备相应装修施工资质的施工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论