2024年工程预拌混凝土买卖协议例文（二篇）

第5页共5页2024年工程预拌混凝土买卖协议例文GBJ107-87的规定下，以下内容需遵守：2、当商品混凝土送达现场后，需方应立即对坍落度进行检验，并按照规定留存试件并进行养护。3、若需方对产品质量存疑，应以书面形式提出。对坍落度的异议应在交货时提出，而强度则以标养试块28天后的强度为准。对于混凝土强度的异议，需方应在交货后规定的时间内提出。如未在规定期限内书面提出异议，将被视为所交付的预拌混凝土产品质量符合合同规定。4、供方在收到需方书面异议后，应与需方共同确认问题并提出解决方案。若双方无法达成一致，应请双方共同认可的质量监督部门进行分析和鉴定。第四条结算及付款方式：1、预拌混凝土的供应量将以混凝土送货单的签收数量或结算单为结算依据。供方基于送货数量制作结算单，需方应在收到结算单后规定的时间内进行核对并签字盖章。如需方未在规定时间内提出异议，将被视为接受。需方应以此作为付款依据，按照以下方式支付：每月月底进行对账，±0.000以下付款至已供混凝土款的50%，±0.000后按月结70%支付，即次月规定日期前支付上月已供混凝土款的70%，以此类推。主体结构封顶后支付至已供混凝土总款的80%，主体结构封顶六个月后支付至总款的90%，剩余10%在主体结构封顶后十二个月内一次性付清。第五条责任与赔偿：1、经质量部门鉴定，若预拌混凝土质量不合格导致返工，供方应赔偿需方的直接经济损失。2、预拌混凝土送至施工现场，因需方原因无法使用，其经济损失由需方承担。3、非供方原因造成工程停工一个月以上，从第二个月起，需方应在35天内支付所有已供预拌混凝土的款项。4、若需方逾期支付货款，将按逾期部分金额的0.5%支付逾期利息。5、如需方未按合同规定付款或不办理结算签证，供方有权暂停供应混凝土或终止合同，由此产生的后果由需方承担。经双方协商一致，可解除合同。6、合同解除后，双方应立即结算货款和违约金。第六条不可抗力：如因不可抗力导致任何一方无法履行合同，应及时书面通知对方，双方应协商解决，以减少损失。第七条争议解决：对于合同未尽事宜或纠纷，双方应及时协商解决。协商无果，可向萧山人民法院提起诉讼。第八条其他约定事项：1、需方有权对供方数量进行抽查，抽查误差不超过国家超标准±2%，每次抽查3至5车，按抽查车数的平均数作为当天该批次的数值。结算依据为电脑小票和过磅单。第九条合同效力与补充规定：本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。如有未尽事宜，由双方共同协商并做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同有效期自签订之日起至货款和货物两清时终止。需方：_____供方：_____单位名称（盖章）：_____杭州金鼎实业有限公司单位地址：_____单位地址：_____单位邮编：_____单位邮编：_____法人签字：_____法人签字：_____委托代理：_____委托代理：_____联系电话：_____联系电话：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____签约日期：_____签约日期：_____2024年工程预拌混凝土买卖协议例文（二）原告：_____乐清_____有限公司，注册地：_____浙江省乐清市北____镇____村，联系方式：_____（授权代表）。法定代表人：_____，职务：总经理被告：_____杭州_____有限公司，注册地：_____浙江省杭州市临安市____镇_____街____号，联系方式：_____。法定代表人：_____，职务：董事长诉讼请求：1、判定被告立即向原告支付未结货款49109.3元，并赔偿自起诉日起至实际清偿日止的利息损失，利息按同期银行贷款利率计算。2、判定被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原告与被告之间存在长期业务关系，原告向被告提供接插组件、卡扣、端子等商品。在____年____月____日，双方进行对账，被告确认应付原告货款总额为99109.3元。随后，被告向原告支付了5万元，但剩余的49109.3元货款，尽管原告多次催促，被告始终以各种借口拖延，拒绝履行支付义务。鉴于此情况，原告被迫采取法律手段解决纠纷。被告未支付的货款49109.3元已构成违约行为。为了保障原告