绿化项目分包协议

绿化项目分包协议合同编号：__________绿化项目分包协议甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：1.甲方为绿化项目的业主，拥有项目的所有权和决策权；2.乙方具备绿化项目的分包能力，愿意承担项目的分包工作；3.双方本着平等、自愿、互利的原则，同意签订本协议。第一条项目概述1.1本项目的名称为：__________绿化项目。1.2本项目的地点为：__________。1.3本项目的工程范围包括：__________。1.4本项目的工期为：______年______个月______天。第二条合同主体2.1甲方在本协议项下的权利和义务：（1）负责项目的审批、监督和管理工作；（2）按照本协议的约定支付乙方的分包价款；（3）提供项目所需的施工图纸、技术规范等相关资料；（4）协调解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利进行。2.2乙方在本协议项下的权利和义务：（1）按照本协议的约定完成分包工作，确保项目质量、安全、进度等方面的要求；（2）遵守国家和地方的法律法规，严格执行施工图纸和技术规范；（3）负责分包范围内的现场管理、人员配置、材料采购等工作；（4）承担分包范围内的费用，包括但不限于人力、材料、设备等成本。第三条分包范围和内容3.1乙方分包的范围包括：__________。3.2乙方分包的内容具体为：__________。第四条分包价款及支付方式4.1本协议的分包价款为：__________元（大写：_________________________元整）。（1）预付款：本协议签订后______个工作日内，甲方支付乙方分包价款的______%；（2）进度款：项目进度达到______%后，甲方支付乙方分包价款的______%；（3）验收款：项目验收合格后，甲方支付乙方分包价款的______%。第五条项目质量及验收5.1乙方应按照施工图纸、技术规范和行业标准进行施工，确保项目质量；5.2项目验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格；5.3项目验收合格的，甲方应支付乙方相应的验收款。第六条违约责任6.1甲方未按照本协议约定支付价款的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本协议分包价款的______%；6.2乙方未按照本协议约定完成分包工作的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为本协议分包价款的______%。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.绿化项目施工图纸2.绿化项目技术规范3.分包工作详细说明4.乙方人员配置和资质证明5.材料采购合同和供应商资质证明6.设备租赁合同和供应商资质证明7.项目验收标准和方法8.乙方施工安全措施和应急预案9.乙方项目管理组织和人员职责分工10.甲方支付凭证和乙方收款确认书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或验收款，属于违约行为。2.乙方未按约定时间完成分包工作，或项目验收不合格，属于违约行为。3.乙方未遵守施工图纸、技术规范和行业标准，导致项目质量问题，属于违约行为。4.甲方未提供施工图纸、技术规范等必要资料，导致项目无法正常进行，属于违约行为。5.甲方未协调解决项目实施过程中出现的问题，导致项目进度延误，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.绿化项目：指按照规划要求进行绿化建设，提升生态环境质量的项目。2.分包：指总包单位将合同范围内的一部分工作委托给其他单位或个人完成的行为。3.分包价款：指乙方完成分包工作后，甲方应支付的价款。4.预付款：指甲方在协议签订后支付给乙方的分包价款的一部分。5.进度款：指项目进度达到约定比例后，甲方支付给乙方的分包价款的一部分。6.验收款：指项目验收合格后，甲方支付给乙方的分包价款的一部分。7.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付预付款、进度款或验收款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促支付款项，必要时可依法向人民法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定时间完成分包工作，或项目验收不合格。解决办法：甲方有权要求乙方整改，必要时可依法向人民法院提起诉讼。3.问题：乙方未遵守施工图纸、技术规范和行业标准，导致项目质量问题。解决办法：甲方有权要求乙方整改，必要时可依法向人民法院提起诉讼。4.问题：甲方未提供施工图纸、技术规范等必要资料，导致项目无法正常进行。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求提供必要资料，必要时可依法向人民法院提起诉讼。5.问题：甲方未协调解决项目实施过程中出现的问题，导致项目进度延误。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，要求协调解决问题，必要时可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市绿化建设项目2.公园绿化改