建筑工地钢管外架作业2024分包协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

建筑工地钢管外架作业2024分包协议版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方之间的合作关系定义第二条工程范围与内容2.1工程概述2.2钢管外架作业的具体内容2.3工程地点2.4工程期限第三条工程质量标准3.1工程质量的验收标准3.2乙方应遵守的质量规范3.3质量问题的处理方式第四条工程安全规定4.1乙方应遵守的安全规定4.2安全事故的应急处理4.3安全培训及演练第五条材料供应与管理5.1乙方负责的材料供应5.2材料质量标准5.3材料的保管与使用第六条人员与管理6.1乙方提供的施工人员6.2人员培训与资质要求6.3人员管理及考核第七条工程价款及支付7.1工程总价款7.2支付方式及时间7.3工程进度款的支付7.4工程变更款的支付第八条工期延误及违约责任8.1工期延误的定义及处理8.2乙方违约的情形及处理方式8.3甲方违约的情形及处理方式第九条争议解决9.1双方在合同执行过程中的争议解决方式9.2仲裁或诉讼的地点及法院第十条合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同终止的条件与程序第十一条保密条款11.1双方对合同内容保密的义务11.2保密信息的范围及期限第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义及范围12.2不可抗力事件的处理方式第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规13.2争议解决的方式及地点第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附件：工程量清单、材料供应清单等第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司，地址：×××市×××区×××街道×××号。1.2乙方名称：×××钢管外架作业有限公司，地址：×××市×××区×××街道×××号。1.3甲方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，拟将本工程的钢管外架作业分包给乙方，乙方接受甲方的分包，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本合同，共同遵守本合同各项条款。第二条工程范围与内容2.1工程概述：本工程为×××项目建筑工地钢管外架作业。2.2钢管外架作业的具体内容：包括但不限于钢管租赁、外架搭设、拆除及清理等工作。2.3工程地点：×××市×××区×××街道×××号。2.4工程期限：自双方签订合同之日起至工程完工并验收合格之日止。第三条工程质量标准3.1工程质量的验收标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范执行。3.2乙方应遵守的质量规范：乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范和图纸要求进行施工，确保工程质量。3.3质量问题的处理方式：如发生质量问题，乙方应负责及时修复并承担修复费用；如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责返工并承担相应损失。第四条工程安全规定4.1乙方应遵守的安全规定：乙方应严格遵守国家和行业的安全生产法律法规，严格执行施工现场的安全规章制度，确保施工安全。4.2安全事故的应急处理：如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理，并及时报告甲方及有关部门。4.3安全培训及演练：乙方应定期组织安全培训和应急演练，提高施工人员的安全意识和应急能力。第五条材料供应与管理5.1乙方负责的材料供应：乙方负责提供本工程施工所需的全部材料，并确保材料质量。5.2材料质量标准：乙方提供的材料应符合国家及行业相关质量标准、规范要求。5.3材料的保管与使用：乙方应妥善保管材料，防止材料丢失、损坏或变质；在施工过程中，乙方应合理使用材料，确保工程质量。第六条人员与管理6.1乙方提供的施工人员：乙方应向甲方提供具备相应资质和技能的施工人员，并确保施工人员具备丰富的施工经验。6.2人员培训与资质要求：乙方应对施工人员进行必要的技能培训和安全教育，确保施工人员了解并掌握施工工艺及安全操作规程。6.3人员管理及考核：乙方应对施工人员进行严格的管理和考核，确保施工人员遵守施工现场的规章制度，保证工程顺利进行。第七条工程价款及支付7.1工程总价款：本工程总价款为人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整），具体金额详见附件《工程量清单》。7.2支付方式及时间：甲方采用进度付款的方式，按工程进度分阶段支付工程价款。具体支付时间及金额详见附件《支付时间表》。7.3工程进度款的支付：甲方根据乙方提交的工程进度报告和验收合格证明，按约定时间支付相应工程进度款。7.4工程变更款的支付：如发生工程变更，甲方应根据乙方提交的工程变更报告和变更费用，按约定时间支付相应工程变更款。第八条工期延误及违约责任8.1工期延误的定义及处理：工期延误指工程实际完工日期超过合同约定的完工日期。如因乙方原因导致工期延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。8.2乙方违约的情形及处理方式：乙方违反合同约定，甲方有权要求乙方立即改正，并按合同约定向甲方支付违约金；如乙方逾期不改正，甲方有权解除合同，并依法追究乙方的法律责任。8.3甲方违约的情形及处理方式：甲方违反合同约定，乙方有权要求甲方立即改正，并按合同约定向乙方支付违约金；如甲方逾期不改正，乙方有权解除合同，并依法追究甲方的法律责任。第九条争议解决9.1双方在合同执行过程中的争议解决方式：双方应友好协商解决，如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼的地点及法院：争议可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼，也可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。第十条合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序：合同变更应书面签订，并经双方协商一致。10.2合同解除的条件与程序：合同解除应书面签订，并经双方协商一致。10.3合同终止的条件与程序：合同终止应书面签订，并经双方协商一致。第十一条保密条款11.1双方对合同内容保密的义务：双方应对合同的内容、谈判过程以及与合同有关的其他信息予以保密。11.2保密信息的范围及期限：保密信息范围包括合同条款、双方的商业秘密和技术秘密等，保密期限自合同签订之日起至合同终止之日起两年。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义及范围：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理方式：如发生不可抗力事件，双方应立即协商，根据事件影响程度和持续时间，决定是否延长工期、减轻或免除责任。第十三条法律适用及争议解决13.1合同适用的法律法规：本合同适用中华人民共和国法律法规。13.2争议解决的方式及地点：如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，诉讼地点为合同签订地人民法院。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商，并签订补充协议。14.2附件：工程量清单、材料供应清单、支付时间表等，附件是本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本工程所需的全部钢管、扣件、脚手架等材料数量及规格。附件二：材料供应清单详细列出乙方提供的材料名称、规格、数量、质量标准等信息。附件三：支付时间表详细列出甲方应支付的工程进度款、工程变更款等金额及时间。附件四：施工图纸包含本工程的施工图纸及相关设计文件。附件五：施工方案详细列出本工程的施工工艺、施工流程、安全措施等。附件六：人员资质证明列出乙方施工人员的相关资质证明文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.工期延误2.工程质量不合格3.材料供应不符合合同约定4.人员资质不符合要求5.违反安全规定责任认定标准：1.工期延误：按照合同约定向甲方支付违约金。2.工程质量不合格：乙方负责修复并承担修复费用；如因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应负责返工并承担相应损失。3.材料供应不符合合同约定：乙方应负责及时更换或修复，并承担相应费用。4.人员资质不符合要求：乙方应立即更换不符合要求的人员，并承担相应损失。5.违反安全规定：乙方应承担安全事故的全部责任，并向甲方支付违约金。示例说明：如乙方因施工管理不善导致工期延误，甲方有权按照支付时间表向乙方收取违约金。乙方应在接到甲方通知后的10日内支付违约金，否则甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。说明三：法律名词及解释：1.建筑法：《中华人民共和国建筑法》2.合同法：《中华人民共和国合同法》3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克