2024年工程造价合同（四篇）

第4页共4页2024年工程造价合同甲方（责任人）：_____乙方（责任人）：_____甲乙双方遵循平等互惠原则，基于诚信、公平、自愿的共识，为确保恒天首府1#、2#、8#、9#楼、幼儿园、地下车库土建工程施工图预算工作的顺利进行，经双方协商一致，达成以下协议书：一、工作职责甲方授权乙方负责上述工程的施工图预算，工作内容包括工程量计算、清单组价、与甲方及业主的预算会审。预算涵盖的范围限于钢筋、混凝土、砌体、防水、保温、内外装修、门窗工程、基础土方、桩基工程等土建部分，不包含安装工程。二、承包方式乙方完成的预算将以最终经甲方或审计单位确认的预算总造价（不含安装部分）的1‰作为固定比例计算预算费用。三、双方义务甲方义务：1.提供完整的设计图纸（电子版及蓝图壹套）、变更签证及相关文件。2.按协议规定支付相关费用。3.如预算会审在外地进行，需承担乙方人员的食宿及差旅费（限2天，且安排在周末）。乙方义务：1.确保参与工程的人员具备相关资质。2.确保预算内容全面、准确，符合国家及陕西省标准。3.按时完成预算，积极参与会审。4.免费进行会审后的调整、修改（限2次），重大修改费用另议。5.妥善保管甲方提供的资料，完成工作后及时完整归还。四、完成日期1.甲方应在____年____月____日提供全套图纸。2.乙方需在____年____月____日17:00前完成全套预算。五、预算费用支付采用现金（人民币）或银行转账方式支付，所有款项由乙方责任人亲自确认接收。乙方提交纸质预算表后，甲方在3-5天内进行内部初审，初审后支付0.5‰的预付款；待业主最终会审后7日内，根据最终认定的预算总造价结清剩余费用。六、争议解决如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，甲乙双方同意提交当地仲裁委员会仲裁。七、合同生效与终止本合同自双方签字后生效，履行完毕所有权利义务，且双方账款结清后自动失效。合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。相关补充条款：_____注：补充内容具有同等法律效力。甲方（责任人）：_____乙方（责任人）：_____地址：_____地址：_____邮政编码：_____邮政编码：_____电话：_____电话：_____电子信箱：_____电子信箱：_____开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____户名：_____户名：_____签订日期：_____签订日期：_____2024年工程造价合同（二）委托方：（以下简称甲方）顾问方：（以下简称乙方）鉴于双方已达成共识，特此签署本协议以明确双方权利义务。第一条甲方特此委托乙方为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：2.服务类型：第二条本合同的表述和术语应与相关建设工程造价咨询合同标准及附件保持一致。第三条以下文件均被视为本合同的构成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条款；2.建设工程造价咨询合同专用条款；3.在合同执行过程中，双方共同签署的补充与修订文件。第四条乙方同意按照本合同的规定，承担合同专用条款中约定的建设工程造价咨询服务。第五条甲方同意按照本合同规定的期限、方式、货币种类、金额向乙方支付咨询费用。第六条本合同项下的建设工程造价咨询服务自____年____月____日起开始，至甲方要求的本项目所有工程造价咨询服务完成时终止。第七条本合同共四份，每份具有同等法律效力。甲方持有两份，乙方持有两份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人：_____法定代表人：_____委托代表人：_____委托代表人：_____地址：_____地址：_____开户银行：_____开户银行：_____账号：_____账号：_____邮政编码：_____邮政编码：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____电子邮箱：_____电子邮箱：_________年____月____日____年____月____日2024年工程造价合同（三）第三十条未经委托人书面明确同意，咨询人及其专业成员不得接受与工程造价咨询合同规定范围之外的任何与该项目相关的报酬。咨询人必须严格避免参与任何可能与其与委托人之间的合同所规定的利益相冲突的活动。第三十一条对于因违约或合同终止而产生的损失与损害，委托人与咨询人应首先通过友好协商的方式解决；若协商未果，则可提交至相关主管部门进行调解；若调解亦未能达成一致，则根据双方事先的约定，可选择提交至仲裁机构进行仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。第三部分：建设工程造价咨询合同专用条件双方就本建设工程造价咨询合同的标准条款达成以下修订与补充协议，若专用条件与标准条件存在冲突，以本专用条件为准。第二条合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：（一）本合同适用的法律和法规1.《中华人民共和国民法典》2.建设行政主管部门的相关法律与法规3.广西壮族自治区的地方性法律与法规（二）适用的工程造价计价办法和规定1.GB50500_20_____《建设工程工程量清单计价规范》及其《广西壮族自治区实施细则》2.____年版《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》3.____年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》4.____年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》5.____年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》6.国家、自治区及钦州市建设管理部门发布的其他相关规定及文件第四条建设工程造价咨询业务范围明确为以下服务类别：A类：建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价B类：建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核C类：建设工程招标标底、投标报价的编制、审核D类：工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔E类：编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供相关信息资料等第八条双方约定，咨询人应在合同签订后的若干个工作日内，向委托人提供咨询所需资料的详细清单。委托人需按照清单及时提供资料。若咨询人发现资料不完整，应在初次收到资料后的若干个工作日内，一次性书面提出补充资料清单。否则，视为委托人已完整提供全部所需资料。第九条委托人应在收到咨询人书面提交并要求答复的与造价咨询相关事宜后2个工作日内，给予书面答复。若因委托人答复不及时导致时间延误，责任由委托人承担，咨询人提交成果文件的时间将相应顺延。第十四条咨询人同意，在其责任期内若因失职造成经济损失，将按照以下方式承担赔偿责任：赔偿金=直接经济损失×酬金比率（扣除税金）。具体酬金比率依据本合同专用条件第二十四条确定。第十五条咨询人承诺对委托人或相关第三方提出的问题，在2个工作日内给予答复。第二十四条委托人同意按照以下方式支付咨询人的咨询服务酬金：1.双方协商一致确定的合同价为：_____，该费用已包含咨询服务费、交通差旅费、利润、税金等所有费用。2.支付方式：通过银行转账方式进行支付。3.支付流程：在项目工程预算经主管部门审定备案后，咨询人需向委托人提供相应金额的增值税专用发票及请款函。委托人在收到请款函及发票后的10个工作日内，一次性支付合同款。第二十七条双方同意以人民币作为酬金支付货币。第三十二条在建设工程造价咨询合同的履行过程中，若发生争议，委托人与咨询人应首先通过协商解决；若协商不成，可提交至相关主管部门进行调解；若调解仍无法达成一致，则按照下列方式（二）解决：（一）提交至仲裁委员会进行仲裁（已选择方式二，故本项不适用）（二）依法向委托人所在地的人民法院提起诉讼附加协议条款：违约责任1.合同签订后，若任一方无故单方面终止或解除合同，违约方需向对方支付5000元的违约金。若因此给守约方造成损失的，违约方还需赔偿相应损失。2.若委托人逾期支付咨询人的造价咨询服务费，每逾期一日，需按逾期金额的千分之二向咨询人支付滞纳金。3.若咨询人未能按照合同约定时间提交咨询成果，每逾期一日，需按每日500元的标准向委托人支付违约金。若逾期超过____日仍未能提交咨询成果，除支付违约金外，委托人有权解除合同，并要求咨询人赔偿损失。4.若咨询人因自身过错导致造价误差率超出行业标准，每超出1%，委托人有权扣减1%的造价咨询服务费。2024年工程造价合同（四）建设方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认总包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认分包方（盖章）：法定代表人（或授权代表）签字确认一、工程造价与工程款支付：工程造价为人民币____元整，由建设方支付。本工程不设立预付款。保留金的5%在保修期满后14个日历天内支付。二、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理与总包方、分包方之间的相关事务。2.确保及时向分包方支付工程进度款及剩余款项。三、总包方的职责1.负责分包单位进场后的现场安全管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调，对验收合格的工程进行保管。2.负责现场临时水电的统一管理。3.在不影响总包方优先使用的情况下，合理安排分包方使用现场内的施工机械、脚手架等设备。4.总包方负责分包资料的保管及向档案馆的归档工作。六、分包方的职责1.负责与建设方进行施工设计图的审查、技术交底、方案的报批与确认，处理相关技术问题。2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工承担全部责任。3.遵守总包方的现场管理制度，接受总包方的管理，做好分包范围内的文明施工和卫生清理。4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划和报表，并对报表的正确性、完整性负主要责任。5.自行组织并配合监理的预检、隐检、材料检验、试验等，确保工程符合合格标准，提供所有必要的技术资料。6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程施工，保证工程质量。7.负责自施工范围内的建筑垃圾清理，运至发包方指定的消纳地点。8.负责已完成工程的成品保护，按照国家规定对工程质量负责。9.根据规范及无锡市档案馆要求，及时填报桩基工程相关技术资料，并将所有资料（包括竣工所需资料）完整、准确地提供给总包方，对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。四、工程质量1.分包方对其分包工程的质量向建设方承担直接责任。2.任何由于分包方的材料不合格、施工工艺不符合要求、施工程序不当造成的质量问题或工程隐患，分包方应承担全部责任。五、违约责任1.分包方不配合总包方管理，不服从现场指导导致的后果由分包方自行承担。2.分包方损坏总包方现场设施，如临时道路、场地、水电管线，应按实际损失进行赔偿。3.