版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
装修居间服务空调安装合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3合同的生效与终止第二章服务内容2.1装修居间服务的范围与要求2.2空调安装的位置与数量2.3服务质量与标准第三章服务费用3.1服务费用的计算与支付3.2额外费用的承担3.3费用的退还与赔偿第四章服务时间4.1服务开始与结束时间4.2工期延误的处理4.3特殊情况下的时间调整第五章材料与设备5.1甲方提供的材料与设备5.2乙方提供的材料与设备5.3材料与设备的质量与标准第六章施工人员6.1施工团队的资质与经验6.2施工人员的管理与发展6.3施工人员的安全与福利第七章质量保障7.1质量监督与检查7.2质量问题的处理与修复7.3质保期与售后服务第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与责任第九章违约责任9.1甲方违约的责任与赔偿9.2乙方违约的责任与赔偿9.3不可抗力因素的影响第十章争议解决10.1争议解决的方式与机构10.2诉讼与仲裁的适用10.3法律适用与管辖第十一章保密条款11.1保密信息的范围与义务11.2保密信息的泄露与责任第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.2分包的允许与限制第十三章附则13.1合同的附件与补充13.2合同的修改与更新第十四章合同的签署14.1合同签署的时间与地点14.2合同签署的主体与代表14.3合同的生效与备案合同编号:_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指甲方(业主)与乙方(装修公司)之间就居间装修服务及空调安装达成的一致协议。1.1.2本合同中的术语和简称,如有特殊含义,应以附件形式明确定义。1.2合同双方的权益与义务1.2.1甲方权益与义务1.2.1.1甲方应按照约定提供装修居间服务的场地和条件。1.2.1.2甲方应按时支付服务费用,并遵守乙方的施工规范。1.2.2乙方权益与义务1.2.2.1乙方应按照合同约定提供专业的装修居间服务和空调安装服务。1.2.2.2乙方应保证施工质量,并承担因施工质量问题造成的损失。1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2在合同履行完毕后,本合同自动终止。第二章服务内容2.1装修居间服务的范围与要求2.1.1乙方负责提供装修设计方案,并按照方案进行施工。2.1.2乙方负责协调相关施工单位,确保施工顺利进行。2.2空调安装的位置与数量2.2.1乙方根据甲方需求,负责空调的安装位置规划和数量确定。2.2.2乙方应按照甲方要求进行空调安装,并保证安装质量。2.3服务质量与标准2.3.1乙方应按照行业标准及合同约定的质量要求进行施工。2.3.2乙方应对施工过程中的质量问题进行及时整改。第三章服务费用3.1服务费用的计算与支付3.1.1甲方应按照乙方提供的费用明细表支付服务费用。3.1.2甲方支付服务费用后,乙方开始进行施工。3.2额外费用的承担3.2.1若因甲方原因导致施工范围或内容变更,产生的额外费用由甲方承担。3.2.2若因乙方原因导致施工范围或内容变更,产生的额外费用由乙方承担。3.3费用的退还与赔偿3.3.1若乙方提前完成施工,甲方应按照约定支付提前完成奖励。3.3.2若乙方未按照约定完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金。第四章服务时间4.1服务开始与结束时间4.1.1乙方根据合同约定时间开始施工,并在合同约定时间内完成施工。4.1.2乙方如遇特殊情况需调整施工时间,应提前通知甲方。4.2工期延误的处理4.2.1若乙方原因导致工期延误,乙方应按照约定向甲方支付违约金。4.2.2若甲方原因导致工期延误,甲方应按照约定向乙方支付工期延误费用。4.3特殊情况下的时间调整4.3.1双方应在合同中约定特殊情况下的时间调整机制。4.3.2特殊情况下的时间调整应遵循双方约定的机制进行。第五章材料与设备5.1甲方提供的材料与设备5.1.1甲方应按照合同约定提供材料与设备。5.1.2甲方提供的材料与设备应符合国家相关质量标准。5.2乙方提供的材料与设备5.2.1乙方应按照合同约定提供材料与设备。5.2.2乙方提供的材料与设备应符合国家相关质量标准。5.3材料与设备的质量与标准5.3.1双方应对提供的材料与设备进行质量检验。5.3.2双方应对材料与设备的使用进行监督,确保施工质量。第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.1.1合同变更需双方协商一致,并以书面形式进行确认。8.1.2合同变更自双方签字盖章之日起生效。8.2合同解除的条件与责任8.2.1合同解除的条件8.2.1.1双方协商一致解除合同。8.2.1.2因不可抗力因素导致合同无法履行。8.2.2合同解除后的责任8.2.2.1双方应按照合同约定处理已发生的费用。8.2.2.2因乙方原因导致合同解除,乙方应向甲方支付违约金。第九章违约责任9.1甲方违约的责任与赔偿9.1.1甲方未按约定支付服务费用,乙方有权暂停施工。9.1.2甲方未按约定提供场地和条件,导致施工无法进行,乙方有权解除合同。9.2乙方违约的责任与赔偿9.2.1乙方未按约定时间完成施工,应向甲方支付违约金。9.2.2乙方提供的材料和设备不符合质量标准,应负责更换或修复。9.3不可抗力因素的影响9.3.1因不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。9.3.2不可抗力因素解除后,双方应继续履行合同。第十章争议解决10.1争议解决的方式与机构10.1.1双方发生争议时,应通过协商解决。10.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2诉讼与仲裁的适用10.2.1双方约定仲裁的,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。10.2.2双方未约定仲裁,但一方在起诉前向仲裁机构申请仲裁的,仲裁机构应受理。10.3法律适用与管辖10.3.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.3.2合同签订地人民法院对本合同争议有管辖权。第十一章保密条款11.1保密信息的范围与义务11.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息,应予以保密。11.1.2保密信息的具体范围和保密期限在附件中明确。11.2保密信息的泄露与责任11.2.1若一方泄露保密信息,泄露方应承担违约责任,并赔偿对方损失。11.2.2保密信息的泄露若导致第三方索赔,泄露方应承担全部责任。第十二章合同的转让与分包12.1合同转让的条件与程序12.1.1双方同意,合同不得转让给第三方。12.1.2未经对方书面同意,任何一方不得将合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。12.2分包的允许与限制12.2.1乙方不得将其合同义务部分或全部分包给第三方。12.2.2乙方违反上述规定分包的,甲方有权解除合同。第十三章附则13.1合同的附件与补充13.1.1附件为本合同不可分割的一部分,与具有同等法律效力。13.1.2合同补充协议或其他附件,需双方签字盖章后生效。13.2合同的修改与更新13.2.1合同的修改和更新需双方协商一致,并以书面形式进行。13.2.2修改和更新后的合同自双方签字盖章之日起生效。第十四章合同的签署14.1合同签署的时间与地点14.1.1本合同于____年____月____日签署。14.1.2合同签署地点为____(甲方/乙方所在地)。14.2合同签署的主体与代表14.2.1甲方由____(甲方代表姓名)代表签署。14.2.2乙方由____(乙方代表姓名)代表签署。14.3合同的生效与备案14.3.1本合同自双方签字多方为主导时的,附件条款及说明附加条款一:甲方为主导时的特殊约定1.1甲方指定供应商甲方有权指定乙方采购材料和设备的供应商。乙方应按照甲方的要求进行采购,并保证供应商的产品质量。若乙方未按照甲方要求采购,导致质量问题或工期延误,乙方应承担相应的责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督工作,提供施工进度和质量的详细信息。若乙方拒绝接受甲方的监督,甲方有权解除合同。1.3甲方变更权甲方有权在合同履行过程中对合同内容进行变更。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工计划和费用。若乙方因甲方变更导致额外费用产生,甲方应承担相应的责任。附加条款二:乙方为主导时的特殊约定2.1乙方技术咨询乙方应提供甲方装修和空调安装方面的技术咨询。甲方有权就施工方案、材料选择等问题向乙方咨询,并得到乙方的及时回复。若乙方未能提供满意的咨询意见,甲方有权要求乙方承担相应责任。2.2乙方进度报告2.3乙方质量保障乙方应对施工质量和材料质量负责。若乙方提供的材料和施工质量不符合合同约定,乙方应承担修复、更换或赔偿的责任。甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改。附加条款三:第三方中介参与时的特殊约定3.1第三方中介的职责第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方和乙方的关系,确保合同顺利执行。中介应公正、中立地处理双方之间的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的佣金由甲方和乙方共同承担。中介费用的计算和支付方式应在合同中明确。若甲方和乙方未能就中介费用达成一致,双方应协商解决。3.3第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行其职责,导致合同无法顺利执行,中介应承担相应的违约责任。甲方和乙方有权要求中介赔偿因此造成的损失。附件及其他补充说明一、附件列表:1.装修设计方案2.空调安装位置规划3.材料和设备清单4.供应商信息5.施工进度报告6.质量检查记录7.变更协议8.补充协议9.合同履行过程中的通信记录二、违约行为及认定:1.甲方未按约定支付服务费用2.甲方未按约定提供场地和条件3.乙方未按约定时间完成施工4.乙方提供的材料和设备不符合质量标准5.乙方未经甲方同意进行分包6.乙方泄露甲方提供的保密信息7.乙方未提供满意的咨询意见8.乙方提供的施工质量和材料质量不符合合同约定9.第三方中介未能履行其职责三、法律名词及解释:1.合同:双方或多方之间为实现特定目的而达成的协议2.违约行为:违反合同约定的一方行为3.违约责任:违约方因违约行为而应承担的法律责任4.不可抗力:无法预见、无法避免且无法克服的客观情况5.仲裁:由仲裁机构对合同争议进行审理并作出裁决的方式6.诉讼:通过法院对合同争议进行审理并作出判决的方式7.管辖:法院对合同争议行使管辖权的范围四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到施工进度延误的问题解决办法:协商调整施工计划,必要时签订补充协议2.遇到材料和设备质量问题解决办法:及时更换或修复,必
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年度室内设计服务合同:店铺形象全面升级定制3篇
- 宅基租赁合同
- 2024年度电商平台售后服务与客户满意度提升合同3篇
- 2024年度企业云存储服务定制合同
- 水电维修承包合同
- 合同审查标准化流程
- 室内木门购销合同标准版可打印
- 2024版委托代销合同的代销区域条款2篇
- 景区租赁合同
- 景观设计合同(04版)2篇
- 初中音乐《器乐和欣赏课》课件
- CSD-819C校准说明
- 微处理器系统结构与嵌入式系统设计(第二版)答案全
- 施工单位进场通知书(项目部致施工单位)
- 常州市行政区划
- 特种工程塑料聚芳醚酮
- 去分母解一元一次方程专项练习有答案 ok
- 眼圆不圆绕口令:山前山后的严圆眼和严眼圆
- 小学123年级英语看图写话
- 管道保温层厚度的计算方法
- 小区宽带运营商业计划书模板
评论
0/150
提交评论