上海茶艺馆装修合同范本

上海茶艺馆装修合同范本合同目录第一章总则1.1合同签订主体1.2合同目的与性质1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容及范围第三章合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3价款支付方式及时间3.4价款结算方式第四章工程进度4.1工程开工时间4.2工程竣工时间4.3工程进度计划4.4工程延期及违约责任第五章工程质量5.1质量标准与要求5.2质量保证措施5.3质量验收程序5.4质量争议的处理第六章设计与施工6.1设计要求6.2设计变更程序6.3施工要求及工艺6.4施工单位资质要求第七章材料与设备7.1材料设备供应及验收7.2材料设备质量要求7.3材料设备保管与使用7.4材料设备退换及赔偿第八章安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求及措施8.4施工现场管理第九章违约责任9.1违约行为及责任9.2赔偿方式及金额9.3违约争议的处理第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁机构及地点10.3诉讼管辖法院第十一章合同的变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更与解除的程序第十二章附则12.1合同的有效期12.2合同的保管与复印件12.3合同的签订地点与日期第十三章合同附件13.1附件清单13.2附件内容与效力第十四章其他约定14.1双方的其他约定事项14.2附件约定的补充内容14.3合同的补充协议合同编号_________第一章总则1.1合同签订主体甲方：上海茶艺馆乙方：_________装修公司丙方：_________设计公司1.2合同目的与性质本合同旨在明确甲乙丙各方在茶艺馆装修工程中的权利、义务和责任，确保工程按期、保质、保量完成。1.3合同文件的优先顺序本合同及其附件的优先顺序如下：（1）合同协议书（2）合同条款（3）设计图纸（4）工程量清单（5）其他附件1.4合同的生效与终止本合同自甲乙丙各方签字盖章之日起生效，至工程验收合格且丙方提交最终验收报告之日终止。第二章工程概述2.1工程名称上海茶艺馆装修工程2.2工程地点上海市_________区_________街道_________号2.3工程规模茶艺馆面积：_________平方米2.4工程内容及范围包括但不限于：（1）室内设计及装修（2）水电安装工程（3）通风及空调工程（4）照明及消防工程（5）装饰材料供应与安装（6）家具供应与摆放（7）其他相关工程第三章合同价格3.1合同总价本合同总价为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元3.2价格调整机制如遇市场行情波动，经甲乙丙协商一致，可对合同价格进行调整。3.3价款支付方式及时间甲方应按照双方约定的付款计划，向乙方支付工程进度款。具体支付方式及时间如下：（1）合同签订后_________天内，支付合同总价_________%的预付款。（2）工程进度达到_________%时，支付进度款_________%。（3）工程验收合格后，支付剩余_________%的尾款。3.4价款结算方式本合同价款采用_________结算方式，具体操作按照双方约定的结算程序执行。第四章工程进度4.1工程开工时间本工程计划开工日期为_________年_________月_________日。4.2工程竣工时间本工程计划竣工日期为_________年_________月_________日。4.3工程进度计划乙方应按照合同约定的工期，制定详细的工程进度计划，并报甲方审批。4.4工程延期及违约责任如乙方原因导致工程延期，应按合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式如下：（1）每延期一天，支付违约金人民币_________元。（2）延期超过_________天，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_________%的违约金。第五章工程质量5.1质量标准与要求本工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求。5.2质量保证措施乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。5.3质量验收程序工程验收分为初步验收和最终验收，具体程序如下：（1）初步验收：工程进度达到_________%时，组织初步验收。（2）最终验收：工程完成后，组织最终验收。5.4质量争议的处理如发生质量争议，双方应共同委托具有资质的检测机构进行检测，并根据检测结果处理。第六章设计与施工6.1设计要求乙方应根据甲方的要求，提供符合功能、美观和风格的设计方案。6.2设计变更程序设计变更应经过甲方批准，变更费用按合同约定承担。6.3施工要求及工艺乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。6.4施工单位资质要求乙方施工单位应具备国家规定的相关资质，并提供相关证明材料。第八章安全生产与环保8.1安全生产要求乙方应按照国家和行业安全生产规定，采取有效措施确保施工安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关规定处理。8.3环保要求及措施乙方应遵守国家环保法规，采取措施减少施工过程中对环境的影响。8.4施工现场管理乙方应负责施工现场的日常管理，确保施工秩序和环境卫生。第九章违约责任9.1违约行为及责任乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任。9.2赔偿方式及金额违约赔偿金额按合同约定或甲方实际损失计算。9.3违约争议的处理违约争议应通过协商解决，协商不成的，可依法解决。第十章争议解决10.1争议解决方式双方同意采用仲裁方式解决合同争议。10.2仲裁机构及地点仲裁机构为_________，仲裁地点为_________。10.3诉讼管辖法院如仲裁失败，双方同意提交_________法院诉讼。第十一章合同的变更与解除11.1合同变更条件合同变更需经甲方同意，并签订书面变更协议。11.2合同解除条件合同解除需经甲方同意，并签订书面解除协议。11.3变更与解除的程序变更与解除协议应明确双方的权利和义务。第十二章附则12.1合同的有效期本合同自签字盖章之日起生效，有效期为_________年。12.2合同的保管与复印件双方均需保管本合同正本，并各自保留一份复印件。12.3合同的签订地点与日期本合同签订地点为_________，签订日期为_________。第十三章合同附件13.1附件清单附件清单详见附件一。13.2附件内容与效力附件内容与本合同具有同等法律效力。第十四章其他约定14.1双方的其他约定事项双方同意的其他事项如下：（1）_________（2）_________（3）_________14.2附件约定的补充内容附件约定的补充内容如下：（1）_________（2）_________（3）_________14.3合同的补充协议双方同意签订补充协议，以明确未尽事宜。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________丙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.甲方有权对工程进度、质量、设计等方面进行监督和指导。2.甲方有权根据实际情况调整工程内容和范围。3.甲方有权对乙方的施工方案和工艺进行审核和变更。4.甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收和质量把控。5.甲方有权对乙方施工过程中的安全环保工作进行监督和检查。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定1.乙方应按照甲方的要求进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。2.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如延期应承担违约责任。3.乙方应保证施工过程中的安全，防止发生安全事故。4.乙方应对施工过程中产生的废弃物进行合理处置，确保环保要求得到满足。5.乙方应接受甲方的监督和检查，及时整改甲方提出的问题。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定1.第三方中介应公正、中立地协调甲乙双方的关系，确保工程顺利进行。2.第三方中介应按照合同约定履行协调、监督和管理的职责。3.第三方中介应负责处理合同履行过程中的争议和问题。4.第三方中介应定期向甲乙双方报告工程进展情况。5.第三方中介应协助甲方对乙方进行考核和评价。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.施工方案及工艺说明4.材料设备供应清单5.安全生产与环保措施方案6.工程进度计划7.设计变更记录8.施工验收报告9.质量保证书10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.乙方未按合同约定提供材料和设备，属于违约行为。4.乙方未按合同约定进行施工，导致工程进度延误，属于违约行为。5.乙方违反安全生产和环保要求，属于违约行为。6.甲方未按合同约定支付进度款，属于违约行为。7.甲方未按合同约定提供施工场地和条件，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。3.违约责任：违约方应承担的法定责任和合同约定的责任。4.仲裁：一种非诉讼的争议解决方式，由仲裁机构作出具有法律约束力的裁决。5.诉讼：通过法院进行的争议解决方式。6.安全生产：在施工过程中，采取措施保障人员安全和财产安全的活动。7.环保：在施工过程中，遵守相关法律法规，保护环境和生态的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：甲方有权要求乙方支付违约金，并根据实际情况调整工程内容。2.工程质量不符合要求：甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.材料设备供应不足或质量问题：甲方有权要求乙方及时补充供应或更换，并承担相应费用。4.安全事故发生：立即启动应急预案，报告甲方，并按照相关规定处理。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼解决。五、所有应用场景