咖啡厅装修普通协议

咖啡厅装修普通协议合同目录第一章总则1.1合同双方的含义与权利1.2合同的适用法律与解释1.3合同的生效与终止第二章咖啡厅装修项目描述2.1咖啡厅的基本情况2.2装修的范围与内容2.3装修的目标与效果第三章装修设计与施工3.1设计方案的提交与确认3.2施工计划的制定与实施3.3装修材料的选用与验收3.4施工质量的监控与验收第四章工期与进度4.1工期的约定4.2施工进度的报告与协调4.3工期延误的处理第五章费用与支付5.1装修费用的预算与决算5.2费用的支付方式与时间5.3费用的调整与结算第六章质量保证与售后服务6.1装修质量的保证6.2售后服务的范围与期限6.3质量问题的处理第七章安全与环保7.1施工安全的规定与措施7.2施工环境保护的要求与措施7.3安全事故的处理第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.2合同解除的条件与后果第九章违约责任9.1违约行为的认定与责任9.2违约损失的赔偿与计算9.3违约责任的免除第十章争议的解决10.1争议的协商与调解10.2争议的仲裁与诉讼10.3争议解决的地点与法院第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密义务的履行与期限11.3保密违约的责任与后果第十二章权利与义务的转让12.1合同权利的转让12.2合同义务的转让12.3转让的程序与通知第十三章合同的附件13.1附件的说明与解释13.2附件的效力与补充13.3附件的修改与更换第十四章其他条款14.1合同的完整性与独立性14.2合同的签字与盖章14.3合同的副本与正本合同编号：COFFEE_SHOP_RENOVATION_AGREEMENT第一章总则1.1合同双方的含义与权利1.1.1甲方：指咖啡厅的所有者或授权代表1.1.2乙方：指负责咖啡厅装修的设计与施工单位1.2合同的适用法律与解释1.2.1本合同受中华人民共和国法律管辖1.2.2对本合同的解释应遵循合同的字面意义及通常理解1.3合同的生效与终止1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效1.3.2合同终止的条件与程序按照合同第十四章的其他条款执行第二章咖啡厅装修项目描述2.1咖啡厅的基本情况2.1.1咖啡厅的地理位置、面积与布局2.1.2甲方提供的设施、设备与材料清单2.2装修的范围与内容2.2.1装修项目的详细列表2.2.2装修工作的具体要求与标准2.3装修的目标与效果2.3.1装修后的咖啡厅功能分区与布局要求2.3.2装修风格、色调与材料的选择标准第三章装修设计与施工3.1设计方案的提交与确认3.1.1乙方应在合同约定的时间内提交设计方案3.1.2甲方应在收到设计方案后约定的时间内给予确认或提出修改意见3.2施工计划的制定与实施3.2.1乙方应制定详细的施工计划3.2.2甲方应协助乙方实施施工计划3.3装修材料的选用与验收3.3.1乙方应按照合同约定的标准选用材料3.3.2甲方应对乙方选用的材料进行验收3.4施工质量的监控与验收3.4.1乙方应保证施工质量符合合同约定的标准3.4.2甲方应对施工过程进行监控，并在工程结束后进行验收第四章工期与进度4.1工期的约定4.1.1乙方应按照合同约定的工期完成装修工作4.1.2工期延误的处理按照合同第八章的约定执行4.2施工进度的报告与协调4.2.1乙方应定期向甲方报告施工进度4.2.2甲方应协调解决施工过程中出现的问题4.3工期延误的处理4.3.1工期延误的原因及责任界定4.3.2工期延误的违约责任及赔偿方式第五章费用与支付5.1装修费用的预算与决算5.1.1乙方应提交详细的装修费用预算5.1.2甲方应按照合同约定的时间支付装修费用5.2费用的支付方式与时间5.2.1装修费用的支付方式（如转账、现金等）5.2.2各期费用支付的具体时间点5.3费用的调整与结算5.3.1合同执行过程中费用调整的条件与方法5.3.2工程结束后费用的最终结算程序第六章质量保证与售后服务6.1装修质量的保证6.1.1乙方对装修质量提供的保证期限6.1.2质量保证的具体内容与范围6.2售后服务的范围与期限6.2.1乙方提供的售后服务内容6.2.2售后服务的有效期限6.3质量问题的处理6.3.1质量问题的界定与分类6.3.2质量问题的解决流程与责任承担第八章合同的变更与解除8.1合同变更的条件与程序8.1.1合同变更的条件8.1.2合同变更的程序与通知8.2合同解除的条件与后果8.2.1合同解除的条件8.2.2合同解除的后果与处理第九章违约责任9.1违约行为的认定与责任9.1.1违约行为的界定9.1.2违约责任的具体承担方式9.2违约损失的赔偿与计算9.2.1违约损失的赔偿范围9.2.2违约损失的赔偿计算方法9.3违约责任的免除9.3.1违约责任免除的条件9.3.2违约责任免除的程序与效力第十章争议的解决10.1争议的协商与调解10.1.1争议的协商程序10.1.2争议的调解机构与程序10.2争议的仲裁与诉讼10.2.1争议的仲裁机构与程序10.2.2争议的诉讼法院与程序10.3争议解决的地点与法院10.3.1争议解决的地点10.3.2争议解决的法院第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息的类型与内容11.1.2保密信息的保护期限11.2保密义务的履行与期限11.2.1保密义务的履行主体11.2.2保密义务的履行期限11.3保密违约的责任与后果11.3.1保密违约的责任界定11.3.2保密违约的责任后果第十二章权利与义务的转让12.1合同权利的转让12.1.1合同权利转让的条件12.1.2合同权利转让的程序12.2合同义务的转让12.2.1合同义务转让的条件12.2.2合同义务转让的程序12.3转让的程序与通知12.3.1转让程序的启动与完成12.3.2转让通知的义务与时间第十三章合同的附件13.1附件的说明与解释13.1.1附件的构成与效力13.1.2附件的修改与更换程序13.2附件的效力与补充13.2.1附件与合同的关系13.2.2附件的补充与修改效力13.3附件的修改与更换13.3.1附件修改的条件与程序13.3.2附件更换的程序与通知第十四章其他条款14.1合同的完整性与独立性14.1.1合同各部分的相互关系14.1.2合同的独立性原则14.2合同的签字与盖章14.2.1合同签字的程序与要求14.2.2合同盖章的程序与要求14.3合同的副本与正本14.3.1合同副本与正本的制作14.3.2合同副本与正本的分发与保存[合同方签字处]甲方签字：______________________日期：______________________乙方签字：______________________日期：______________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方变更装修要求的处理1.1.1甲方在合同执行过程中提出新的装修要求，乙方应尽快评估变更对工期的影响及费用增加情况。1.1.2评估完成后，乙方应向甲方提交变更方案及相应的费用预算和工期调整计划。1.1.3甲方应在收到变更方案后5个工作日内给予确认或提出修改意见。1.1.4变更后的合同内容应视为合同的一部分，乙方应按照变更后的要求履行合同义务。1.2甲方监督权的行使1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量符合合同约定的标准。1.2.2甲方行使监督权时，应遵守施工现场的安全规定，不得影响乙方的正常施工。1.2.3甲方发现施工质量问题或不符合约定的情况时，应及时通知乙方，并要求乙方在规定时间内予以整改。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方的设计责任2.1.1乙方应按照合同约定的时间提交设计方案，并确保设计方案符合甲方的要求。2.1.2设计方案提交后，乙方应根据甲方的反馈进行修改，直至甲方满意。2.1.3乙方应对设计方案的知识产权进行保护，确保设计方案不侵犯他人的知识产权。2.2乙方的施工责任2.2.1乙方应按照设计方案和施工计划进行施工，确保施工质量符合合同约定的标准。2.2.2乙方应在施工过程中采取措施保护甲方提供的设施和材料，防止损失或损坏。2.2.3乙方应在合同约定的工期范围内完成施工，如因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的角色3.1.1第三方中介应按照合同约定负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同执行过程中的问题。3.1.2第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的争议，不得偏袒任何一方。3.1.3第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定的比例承担。3.2第三方中介的义务3.2.1第三方中介应定期向甲乙双方报告合同执行情况，包括但不限于工期、质量、费用等方面。3.2.2第三方中介应在甲乙双方之间传递重要信息，确保信息的准确性和及时性。3.2.3第三方中介应在合同约定的范围内行使权利，不得超出其授权范围。3.3第三方中介的违约责任3.3.1如第三方中介未能履行其义务，导致合同执行出现问题，应按照合同约定承担违约责任。3.3.2第三方中介的违约行为导致甲乙双方损失的，应由第三方中介承担相应的赔偿责任。3.3.3第三方中介的违约行为严重影响到合同的正常执行时，甲乙双方有权解除合同，并追究第三方中介的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.咖啡厅平面图与装修设计方案2.装修材料清单与样品3.施工计划与进度表4.费用预算与支付明细5.保密协议6.设计与施工合同范本7.第三方中介服务协议8.装修质量保证书9.安全生产与环保措施文件10.合同变更与解除协议11.争议解决协议12.权利与义务转让协议13.合同副本与正本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付费用2.乙方未按约定时间提交设计方案或完成施工3.乙方施工质量不符合约定标准4.乙方未采取措施保护甲方提供的设施和材料5.第三方中介未能履行其义务，导致合同执行出现问题6.任何一方未履行合同约定的其他义务7.合同双方在合同执行过程中发生争议，未能通过协商解决三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.甲方：指咖啡厅的所有者或授权代表3.乙方：指负责咖啡厅装修的设计与施工单位4.第三方中介：指协助甲乙双方履行合同义务的中立第三方5.工期：合同约定的施工完成时间6.违约：合同一方或多方未履行合同约定的义务7.违约责任：违约方因违约行为应承担的法律责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方对设计方案不满意，乙方需重新修改设计。解决办法：乙方应及时调整设计方案，重新提交给甲方审批。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停工，排查问题原因，并及时修复。3.问