亲子民宿装修合同

亲子民宿装修合同合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2合同双方的权益与义务1.3适用法律与争议解决第二章民宿基本信息2.1民宿名称与地址2.2民宿规模与结构2.3民宿经营范围与目标第三章装修工程内容3.1装修范围与区域3.2装修风格与设计要求3.3装修材料与设备选用第四章装修工程预算4.1工程总预算4.2预算明细与支付方式4.3工程增减项与调整第五章装修工程时间安排5.1工程启动时间5.2工程竣工时间5.3工程验收与交付时间第六章施工单位与人员6.1施工单位资质与要求6.2施工人员与管理团队6.3施工单位责任与义务第七章工程质量与验收7.1工程质量标准7.2验收程序与标准7.3工程保修与维护第八章合同变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序与后果第九章违约责任与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿范围与计算方式9.3违约纠纷解决方式第十章合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止与解除条件10.3合同终止与解除的后续事项第十一章保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密责任的承担11.3保密条款的效力与期限第十二章争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构与程序12.3诉讼管辖法院第十三章其他条款13.1合同的转让与继承13.2合同的附件与补充协议13.3合同的签字盖章与原件保管第十四章附则14.1合同的生效与执行14.2合同的修订与更新14.3合同的终止与解除合同编号_________第一章总则第一条款定义与解释第二条款合同双方的权益与义务第三条款适用法律与争议解决第二章民宿基本信息第一条款民宿名称与地址第二条款民宿规模与结构第三条款民宿经营范围与目标第三章装修工程内容第一条款装修范围与区域第二条款装修风格与设计要求第三条款装修材料与设备选用第四章装修工程预算第一条款工程总预算第二条款预算明细与支付方式第三条款工程增减项与调整第五章装修工程时间安排第一条款工程启动时间第二条款工程竣工时间第三条款工程验收与交付时间第六章施工单位与人员第一条款施工单位资质与要求第二条款施工人员与管理团队第三条款施工单位责任与义务第七章工程质量与验收第一条款工程质量标准第二条款验收程序与标准第三条款工程保修与维护第八章合同变更与解除第一条款合同变更条件第二条款合同解除条件第三条款变更与解除的程序与后果第九章违约责任与赔偿第一条款违约行为与责任第二条款赔偿范围与计算方式第三条款违约纠纷解决方式第十章合同的生效、终止与解除第一条款合同生效条件第二条款合同终止与解除条件第三条款合同终止与解除的后续事项第十一章保密条款第一条款保密信息的范围与内容第二条款保密责任的承担第三条款保密条款的效力与期限第十二章争议解决第一条款争议解决方式第二条款仲裁机构与程序第三条款诉讼管辖法院第十三章其他条款第一条款合同的转让与继承第二条款合同的附件与补充协议第三条款合同的签字盖章与原件保管第十四章附则第一条款合同的生效与执行第二条款合同的修订与更新第三条款合同的终止与解除甲方签字：________________日期：________________乙方签字：________________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明1.当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：甲方专权条款第一条款：设计调整权甲方在不违背合同约定的装修风格与设计要求的前提下，有权在施工过程中对设计方案进行调整。调整方案应提前通知乙方，并在双方协商一致后实施。第二条款：工期延长权如因不可抗力因素导致工程进度受到影响，甲方有权根据实际情况延长工期。甲方应承担因工期延长导致的乙方损失。附加条款二：甲方支付条款第三条款：进度付款调整甲方根据工程实际进度，按照约定的付款比例对进度付款进行调整。调整后的付款比例应提前通知乙方，并在双方协商一致后执行。第四条款：质量保证金甲方有权从乙方支付的工程款中扣除一定比例作为质量保证金。质量保证金的扣除比例和退还条件应在合同中明确规定。2.当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款三：乙方施工质量条款第五条款：施工质量标准乙方应严格按照合同约定的工程质量标准进行施工。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复及赔偿责任。第六条款：工程变更处理乙方在施工过程中如需对设计方案进行变更，应提前通知甲方，并在双方协商一致后实施。变更导致的额外费用由甲方承担。附加条款四：乙方权益保障条款第七条款：乙方权益保障乙方有权要求甲方按时支付工程款。如甲方逾期支付，应按约定的逾期付款利率支付利息。第八条款：乙方施工人员保障乙方应确保施工人员的人身安全，并为施工人员购买意外伤害保险。如发生安全事故，乙方应承担相应责任。3.当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款五：中介服务条款第九条款：中介服务范围第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方完成合同的履行。中介服务范围包括但不限于工程进度协调、质量监督和付款协调等。第十条款：中介费用第三方中介的收费标准应在合同中明确规定。中介费用由甲方和乙方共同承担。第十一条款：中介责任第三方中介应对其在合同履行过程中的行为负责。如中介未能履行其职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。附加条款六：中介退出条款第十二条款：中介退出条件如第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方和乙方均有权要求中介退出。中介退出后，双方应继续履行合同，确保工程顺利进行。第十三条款：中介退出程序甲方和乙方应共同制定中介退出程序。中介退出程序应包括中介职责交接、费用结算等内容。附件及其他补充说明一、附件列表：1.民宿设计图纸2.装修材料样品册3.工程预算明细表4.施工进度计划表5.质量保证协议6.保密协议7.第三方中介服务协议8.施工单位资质证明文件9.施工人员名单及资质证明10.保险单据二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款2.甲方未按约定提供施工场地或提供不符合要求的施工场地3.乙方未按约定时间完成工程4.乙方使用的材料或设备不符合约定的质量标准5.乙方未按约定保护甲方商业秘密6.第三方中介未能履行协调职责，导致合同纠纷7.施工单位或人员未按设计图纸施工，导致工程质量问题三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.质量保证金：为确保工程质量，合同一方保留的一部分款项。4.进度付款：根据工程实际进度，合同一方按约定的比例支付的款项。5.逾期付款利率：指甲方未按时支付工程款时，应支付的利息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，或按约定扣除乙方违约金。2.工程质量问题：要求乙方及时修复，并承担修复费用。3.甲方逾期支付工程款：按约定支付逾期付款利息，或协商解决。4.乙方未按约定保护甲方商业秘密：要求乙方停止侵权行为，并承担违约责任。5.第三方中介未能履行协调职责：协商解除中介