体育馆翻新工程发包合同

体育馆翻新工程发包合同合同目录第一章总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章工程描述2.1工程概况2.2工程目标2.3工程地点2.4工程规模第三章合同主体3.1发包人义务3.2承包人义务3.3合同期限第四章工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量验收第五章工程进度5.1施工计划5.2进度报告5.3进度变更第六章工程投资6.1投资估算6.2投资控制6.3投资决算第七章技术交底7.1技术资料7.2技术培训7.3技术支持第八章施工安全8.1安全管理8.2安全事故处理8.3安全生产保障措施第九章合同变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更与解除的程序第十章违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约责任免除第十一章争议解决11.1争议解决方式11.2协商调解11.3仲裁或诉讼第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件第十三章其他约定13.1知识产权保护13.2保密条款13.3合同的保管与复制第十四章附则14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除14.4合同的解释权合同编号_________第一章总则1.1合同当事人发包人：（名称）承包人：（名称）1.2合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方协商一致签订。1.3合同宗旨本合同的宗旨是明确双方在体育馆翻新工程中的权利、义务和责任，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4合同适用范围本合同适用于体育馆翻新工程的全部内容和相关工作。第二章工程描述2.1工程概况工程名称：体育馆翻新工程工程地点：（具体地址）工程内容包括：体育馆建筑物的翻新改造、设施设备更新、环境整治等。2.2工程目标工程目标是使体育馆达到新的使用功能和技术标准，提升其使用价值和美观度。2.3工程规模工程规模：（具体规模）第三章合同主体3.1发包人义务发包人应按照合同约定提供工程场地、办理相关手续、支付合同价款等。3.2承包人义务承包人应按照合同约定完成工程设计、施工、验收等任务，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。3.3合同期限合同期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第四章工程质量4.1质量标准工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。4.2质量监督双方应共同加强对工程质量的监督，确保工程质量。4.3质量验收工程验收应按照合同约定的标准进行，不合格的工程应由承包人负责整改。第五章工程进度5.1施工计划承包人应根据工程内容和合同约定的工期要求，制定详细的施工计划。5.2进度报告承包人应定期向发包人报告工程进度情况。5.3进度变更如因特殊情况需要调整工程进度，双方可协商变更。第六章工程投资6.1投资估算工程投资估算为：（金额）6.2投资控制双方应共同控制工程投资，防止超支。6.3投资决算工程投资决算应按照合同约定的方法和程序进行。第七章技术交底7.1技术资料承包人应向发包人提供与工程相关的技术资料。7.2技术培训承包人应对发包人人员进行技术培训，确保发包人人员能够正确操作和维护工程设施。7.3技术支持承包人在工程验收后应提供一定期限的技术支持和服务。第八章施工安全8.1安全管理双方应共同制定施工现场安全管理措施，确保施工现场的安全。8.2安全事故处理如发生安全事故，双方应立即按合同约定的程序报告并处理。8.3安全生产保障措施承包人应按照国家和行业安全生产的标准和要求，采取相应的安全生产保障措施。第九章合同变更与解除9.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3变更与解除的程序合同变更或解除的程序应按照合同约定的方法和程序进行。第十章违约责任10.1发包人违约如发包人未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。10.2承包人违约如承包人未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。10.3违约责任免除双方因不可抗力导致不能履行合同义务的，不承担违约责任。第十一章争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2协商调解双方可通过协商调解解决争议。11.3仲裁或诉讼如选择仲裁，应提交至约定的仲裁机构；如选择诉讼，应提交至合同约定的法院。第十二章合同的生效、终止与解除12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件合同终止条件为工程验收合格。12.3合同解除条件合同解除条件为双方协商一致。第十三章其他约定13.1知识产权保护双方应尊重对方的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术成果。13.2保密条款双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。13.3合同的保管与复制双方各自保管合同正本，并不得复制。第十四章附则14.1合同附件合同附件包括：工程设计文件、施工图纸、技术规范等。14.2合同修改合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。14.3合同解除合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。14.4合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。发包人：（签字）承包人：（签字）签订日期：（年月日）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所使用的主要材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。如乙方未按甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。2.甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应积极配合甲方的监督工作，及时整改甲方提出的问题。3.甲方变更权甲方在不影响工程质量和进度的前提下，有权对工程的设计和施工方案进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划。4.甲方提前使用权5.甲方终止权如乙方严重违约，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量承诺乙方承诺按照合同约定的质量标准完成工程，如工程质量不符合约定，乙方应承担修复及赔偿责任。2.乙方进度保障乙方应确保工程按约定的工期完成，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方相应的违约金。3.乙方安全责任乙方应加强施工现场的安全管理，如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。4.乙方保密义务乙方应对甲方的商业秘密和知识产权进行保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。5.乙方维修保障工程验收合格后，乙方应提供一定期限的免费维修服务，如工程出现质量问题，乙方应负责修复。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保工程的顺利进行。如因第三方中介的原因导致工程出现问题，第三方中介应承担相应责任。2.第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并按照约定的方式支付。3.第三方中介的解除权如第三方中介未能履行其职责，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合同。4.第三方中介的保密义务第三方中介应对甲乙双方的商业秘密和知识产权进行保密，未经甲乙双方同意，不得泄露给第三方。5.第三方中介的违约责任如第三方中介违约，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方的损失。附件及其他补充说明一、附件列表：1.体育馆翻新工程设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程预算和投资估算4.安全生产和管理制度5.材料供应商名录和产品合格证明6.施工进度计划和报告7.质量验收标准和程序8.安全事故应急预案9.知识产权和技术秘密文件10.合同修改和补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付合同价款或延迟支付2.甲方未提供合格的工程场地或办理相关手续3.甲方单方面终止或变更合同4.乙方未按约定完成工程设计或施工5.乙方使用不合格材料或工艺，导致工程质量问题6.乙方未按约定的工期完成工程7.乙方未履行安全管理和保密义务8.第三方中介未能履行协调和监督职责三、法律名词及解释：1.合同违约：一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。2.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.知识产权：包括专利、商标、著作权等法律保护的智力成果。4.保密义务：合同一方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。5.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度变更协议。2.质量问题：及时整改，重新验收，必要时更换不合格材料或重做不合格部分。3.投资超支：加强成本控制，优化施工方案，及时调整预算。4.安全事故：立即启动应急预