2024年安装工程施工合同标准范文（二篇）

第3页共3页2024年安装工程施工合同标准范文双方当事人，即建设单位，以下称“发包方”：_______，与施工单位，以下称“承包方”：_______，经充分讨论与协商，达成以下合同条款：第一条：工程名称：_______第二条：工程位置：_______第三条：工程的建筑面积：_______第四条：关于工程价款及付款方式的详细规定：_______第五条：工程的起止时间，即开工与竣工的具体日期：_______第六条：工程质量遵循的标准：_______第七条：承包形式的详细说明及所需材料设备的供应方式：_______第八条：发包方的责任与义务：1.发包方应在开工前____天提供施工图，并确保“三通一平”；同时需办理施工许可证。（发包方可选择委托乙方进行“三通一平”工作，相关协议另签）2.按照协议约定，开工前____天内完成材料供应并由乙方确认。3.组织设计、施工团队审查施工组织设计，并负责验收工作，以及监督工程质量。4.按照协议规定的时间支付工程款项。5.其他相关责任：_______第九条：承包方的责任与义务：1.承包方应按协议分工负责材料的供应。2.编制施工组织设计和施工进度表，开工前5天提交甲方两份。3.按照施工图进行施工，确保工程按期完成。4.竣工后5天内，整理并提交竣工资料给甲方。5.确保施工质量，严格遵守国家的施工验收规范。6.其他相关责任：_______第十条：关于违约责任及奖励的详细条款：_______第十一条：其他辅助条款：_______第十二条：本合同正本共____份，双方各执一份，同时向_______和_______各报备一份。第十三条：合同的有效期及合同争议的解决方式：_______第十四条：附录及其他具有合同效力的文件：_______发包方：_______（盖章）承包方：_______（盖章）法定代表人：_______法定代表人：_______地址：_______地址：_______开户银行：_______开户银行：_______帐号：_______帐号：_______签约日期：____年____月____日2024年安装工程施工合同标准范文（二）白_____%包干风险系数之计算方法已明确列出，其中包干风险涵盖未具体描述之各项内容。(3)涉及价格调整之详细条款，请参阅本合同第十一条之具体规定。6.2自本合同生效之日起，甲方将分三阶段支付总额为人民币____元的工程款项，具体支付安排如下表所示：拨款阶段及比例工程进展至30%（乙方需同时提交相应发票及支付凭证，并向甲方缴纳合同价款5%的履约保证金）30%工程完成度达到50%20%项目验收合格后，支付剩余50%的竣工结算款项6.3工程项目竣工验收合格满一年后，乙方需提交工程结算报告及相关验收资料至甲方。甲方在收到资料后的____天内应完成审核，逾期未提出异议，则视为默认同意。并于随后的____天内，完成尾款支付及履约保证金的退还工作。第七条材料供应相关约定7.1乙方负责采购的所有材料、设备，必须满足质量要求及规格标准，否则不得使用。若已使用不合格材料造成工程损失，乙方需承担全部责任。7.2乙方需负责采购工程所需材料，并确保其及时供应至施工现场。7.3所有材料设备均应附带出厂合格证明。任何一方对材料设备有异议时，可进行检验。若检验结果合格，则检验费用由提出异议方承担；反之，则由采购方承担。第八条安全生产与防火规定8.1乙方在施工期间，必须严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》及其他相关法律法规。8.2因乙方违反安全操作规程或消防条例导致的安全事故或火灾，乙方需承担全部经济损失及相应法律责任。第九条奖励机制与违约责任9.1如因甲方原因导致工程延期开工或中途停工，甲方需赔偿乙方因此遭受的停工、窝工损失。每停工或窝工一天，甲方需支付乙方____元作为补偿。同时，甲方若未按合同约定时间支付款项，每逾期一天，需按应付金额的____%支付滞纳金。9.2若因乙方原因导致工程逾期竣工，每逾期一天，乙方需向甲方支付____元违约金。逾期超过三十天，甲方有权终止合同，并要求乙方除支付合同价款30%的违约金外，还需全额退还已预付的款项及其利息。9.3乙方需妥善保护甲方提供的设备及现场物品，如有损坏或遗失，需按价赔偿。9.4若甲方未经许可擅自拆改原建筑物结构或设备管线，因此造成的损失或事故（包括罚款）由甲方承担。9.5乙方未经甲方同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，因此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。9.6在未办理验收手续前，甲方擅自使用或改动工程成果，因此造成的损失由甲方负责。9.7如因一方原因导致合同无法继续履行，应及时通知对方并办理合同终止手续，同时由责任方赔偿对方因此遭受的经济损失。第十条合同争议解决方式双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可按照以下顺序解决：1.提交至_____仲裁委员会进行仲裁；2.依法向____人民法院提起诉讼。第十一条其他补充约定11.1甲方代表在现场的任何变更或增加工程项目的签证，均不能作为双方结算的依据。如需变更或增加工程项目，必须经甲方出具正式书面文件后方可施工，并依据该文件进行结算。乙方需严格按照设计施工图纸及甲方审定的施工图预算进行施工，并承担施工期间的各项费用。11.2工程竣工验收合格后，若无项目调整或增减，则按投标价进行结算；如有减少工程量，则相应扣除减少金额后结算；如有变更或增加工程量，则按投标单价（如有）及实际工程量结算；若投标书中无相应单价，则按实际工程量及____年《广东省安装工程综合定额》下浮____%进行结算。本合同未尽事宜，由双方协商一致后签订补充协议解决。11.3本工程保修期为二年，保修费用由乙方承担。11.4工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%，保修金在工程竣工验收合格一年后的三十天内付清。保修金全数返还后，乙方仍需按照相关规定承担保修责任。第