2024年大棚租赁合同范例（二篇）

第3页共3页2024年大棚租赁合同范例甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就温室大棚租赁事宜达成如下协议条款：一、甲方位于_____的温室大棚，乙方共租赁肆组。二、租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年。该温室大棚用于从事种植业生产。三、租金标准为每组每年_________（具体金额），乙方应按期支付。四、租赁期间，乙方应定期对温室大棚及其附属设施进行检查、修缮，并确保不改变其设施及设备原状。五、乙方承担以下费用：1.水、电费；2.卫生管理费；3.各级政府及有关部门征收的与使用该温室大棚相关的其他费用（本合同未列明的）。六、租赁期满，本合同自动终止。乙方如需续租，在同等条件下享有优先权。七、双方的权利和义务：1.甲方的权利和义务：(1)甲方应按时向乙方交付租赁的温室大棚；(2)甲方应保障乙方在租赁期内的合法生产、经营活动，努力创造良好环境；(3)甲方有权按本合同约定向乙方收取租金；(4)若乙方损坏温室大棚，甲方有权要求乙方赔偿或维修。2.乙方的权利和义务：(1)乙方应按时向甲方支付合同约定的租金；(2)乙方应接受甲方的综合管理，包括安全、治安、卫生环境等方面；(3)乙方应合法生产、经营，并自行办理相关经营许可和手续，承担相关费用。禁止从事违法活动，未经许可不得从事受限活动；(4)若乙方损坏温室大棚，应负责赔偿或维修；(5)乙方在租赁期内和法律允许的范围内，有权自主安排生产经营，盈亏自负，与甲方无关。八、租赁期间，任一方需提前终止合同，应提前_____书面通知对方。如遇国家建设征占地，租金按实际使用年限计算，剩余部分按比例退还乙方；温室大棚及附属设施补偿归甲方，内部植物补偿按法律规定由征占地方给予乙方。九、因不可抗力导致温室大棚毁损或损失的，双方互不承担责任。十、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向属地人民法院提起诉讼。十一、本合同共____页，一式____份，甲乙双方各执一份，主管部门备案一份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____甲方代理人（签字）：_____乙方代理人（签字）：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年大棚租赁合同范例（二）（二）在合同执行期间，若因非乙方因素导致的停水、停电、停气，且累计停工时间超过8小时，视为可顺延工期的情形之一。（三）若甲方未能按时支付工程款或未依合同规定提供必要的材料、设施，将构成可顺延工期的条件。（四）遭遇不可抗力因素，如极端天气条件（包括但不限于风雨雪等），导致施工无法进行时，工期可相应顺延。（五）根据合同规定或经甲方代表同意，存在其他可顺延工期的特定情况。（六）因当地部门或人员的阻挠施工行为，且甲方未能及时协调解决，导致施工受阻的，乙方有权就延误及经济损失向甲方代表提交报告，甲方代表需在规定时间内确认并答复，逾期则视为认可乙方的延期及赔偿要求。（七）因行政机关指令停工或甲方未办妥合法手续而被执法部门责令停工的，工期可顺延。（八）因甲方原因导致的其他停工情况或甲方违约行为，亦应视为可顺延工期的理由。七、设计变更1.甲方需对温室工程进行变更时，应提前书面通知乙方，并给予乙方充足的准备时间。因此产生的额外材料费、工时费等由甲方承担，并相应调整工期。2.乙方提出工程变更需经甲方代表同意，工期亦应作相应调整。3.任何一方因变更给对方造成经济损失的，由变更方负责赔偿，并相应调整工程工期。八、工程竣工日期：自开工之日起计，预计于____日内完成。如遇阴雨天气或施工条件受限等不可抗力因素，竣工日期将相应顺延。九、工程竣工验收标准1.工程安装调试完毕后，乙方需自检合格并书面通知甲方进行验收。如需分步验收，乙方应提前____日书面通知甲方。双方依据乙方提供的验收标准共同进行验收，并确认实际建设面积。验收合格后，在验收文件上签字确认。2.甲方在接到乙方书面验收通知后____日内未进行验收的，视为默认工程质量合格（或单项工作合格），并通过验收。此时，甲方应按合同规定支付工程款。乙方人员可撤回，工程保管及附随义务转由甲方承担。3.未经验收，甲方不得擅自使用或改动工程。否则，视为验收合格。十、双方其他义务（一）甲方义务1.按时、按条件支付合同款项。2.在乙方开工前，确保已完成土地征用、拆迁、赔偿、清障等前期工作，使施工现场达到“三通一平”标准，并保障施工期间的水、电供应及道路畅通。施工用水、电需通至温室施工区域50米以内。本工程不包含土建部分。3.协助乙方办理施工所需的相关手续，协调好与当地部门的关系，并负责解决工地纠纷和保卫工作。4.负责处理施工现场周围地下管线、邻近建筑物等设施的迁移或保护工作，并承担相关费用。5.因甲方未按时完成上述工作导致工期延误的，应承担相应经济支出并赔偿乙方损失，同时顺延工期。6.确保施工现场水、电正常供应。十一、违约责任1.甲方未按时支付合同价款的，乙方有权停工并要求赔偿。2.因一方违约导致合同无法履行的，另一方有权中止或解除合同，并书面通知违约方。通知到达时生效，由违约方承担违约责任。3.工程验收合格后，甲方未按合同规定支付工程款的（包括尾款），乙方可免除质保和售后服务责任，并享有对该工程的留置权。十二、不可抗力1.“不可抗力”指合同签订后发生的、不能预见且无法避免或克服的事件，如地震、台风、水灾、火灾、战争等。2.若不可抗力事件影响一方履行合同义务，该方应及时书面通知对方并提供证明。履行义务的时间可顺延至不可抗力事件结束。但不可抗力事件的影响需经双方协商确认。十三、争议解决双方发生争议时，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交非违约方住所地人民法院诉讼解决。十四、合同生效与失效本合同自双方签字盖章之日起生效；款项结清时自动失效。十五、工程保证金合同签订后，乙方需向甲方缴纳____万元（叁拾万