舞蹈教室外墙翻新施工合同

舞蹈教室外墙翻新施工合同合同目录第一章总则1.1合同双方的含义1.2合同的目的和原则1.3合同的组成和解释第二章施工内容和要求2.1施工项目概述2.2施工质量标准2.3施工材料要求2.4施工安全要求第三章合同价格和支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度款的支付3.4竣工结算第四章施工时间和进度4.1施工的开始和结束时间4.2施工进度计划4.3延期施工的处理第五章施工方的责任和义务5.1施工方的基本责任5.2施工方的技术支持5.3施工方的服务承诺第六章业主方的责任和义务6.1业主方的基本责任6.2业主方的配合义务6.3业主方的其他义务第七章违约责任7.1施工方的违约责任7.2业主方的违约责任7.3违约的赔偿方式第八章争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁或诉讼的地点和法院第九章合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.2合同终止后的处理第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.2保密信息的保护期限第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理方式第十三章附则13.1合同的生效条件13.2合同的续约条件13.3合同的附件第十四章双方签字盖章14.1施工方的签字盖章14.2业主方的签字盖章合同编号_________第一章总则1.1合同双方的含义1.1.1甲方：舞蹈教室的所有权人或授权代表1.1.2乙方：负责外墙翻新施工的合法注册公司或个人1.2合同的目的和原则1.2.1目的：确保乙方向甲方提供高质量的外墙翻新服务，以改善舞蹈教室的外观和维护其设施1.2.2原则：双方应遵循公平、公正、诚实信用的原则，共同完成本合同规定的施工任务1.3合同的组成和解释1.3.1合同组成：本合同包括合同、附件以及双方签字盖章的附件1.3.2合同解释：本合同的解释权归双方共同所有，如发生争议，应友好协商解决第二章施工内容和要求2.1施工项目概述2.1.1乙方应按照本合同约定的施工方案和设计图纸，对甲方舞蹈教室的外墙进行翻新施工2.2施工质量标准2.2.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保施工质量符合约定标准2.2.2乙方应对施工过程中的每一个环节进行质量控制，确保工程质量2.3施工材料要求2.3.1乙方应使用符合国家标准的建筑材料和施工设备2.3.2乙方应提供材料和设备的合格证明文件2.4施工安全要求2.4.1乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保施工过程中的安全2.4.2乙方应对施工人员进行安全教育，并采取必要的安全防护措施第三章合同价格和支付方式3.1合同总价3.1.1乙方向甲方提供的施工服务总费用为人民币____元（大写：____________________元整）3.2支付方式3.2.1甲方支付乙方施工费用的方式为分阶段支付3.2.2甲方支付乙方施工费用时，应提供等额的发票或收据3.3进度款的支付3.3.1甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成的工作量，支付相应的进度款3.3.2甲方应在收到乙方提交的进度报告和发票后____个工作日内支付进度款3.4竣工结算3.4.1工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程资料和结算报告3.4.2甲方应在收到结算报告后____个工作日内进行审查，确认无误后支付剩余款项第四章施工时间和进度4.1施工的开始和结束时间4.1.1乙方向甲方保证，按照本合同约定的施工计划，确保工程在____年____月____日前竣工交付4.2施工进度计划4.2.1乙方应制定详细的施工进度计划，并提交甲方备案4.2.2乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成4.3延期施工的处理4.3.1如遇不可抗力或其他特殊情况导致施工延期，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失4.3.2乙方应按照本合同约定的延期施工的处理方式，对甲方承担相应的责任第五章施工方的责任和义务5.1施工方的基本责任5.1.1乙方应按照本合同约定的施工内容、质量标准和安全要求，完成施工任务5.1.2乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理5.2施工方的技术支持5.2.1乙方应提供专业的技术支持，确保施工质量5.2.2乙方应对施工过程中的技术问题提供及时解决方案5.3施工方的服务承诺5.3.1乙方应对施工过程中产生的问题提供必要的售后服务5.3.2乙方应对甲方提出的合理要求给予及时响应和解决第六章业主方的责任和义务6.1业主方的基本责任6.1.1甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方施工费用6.1.2甲方应提供施工所需的现场条件和必要的配合6.2业主方的配合义务6.2.1甲方应确保施工期间现场的安全和通行畅通6.2.2甲方应协助乙方处理施工过程中的相关手续和问题6.3业主方的其他义务6.3.1甲方不得干涉乙方的正常施工，不得擅自改变施工内容和要求6.3.2甲方应对乙方施工过程中产生的损失承担相应责任第七章违约责任7.1第八章争议解决8.1争议的解决方式8.1.1双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决8.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2仲裁或诉讼的地点和法院8.2.1除非双方另有约定，否则仲裁或诉讼应在中国____省____市进行第九章合同的变更和解除9.1合同变更的条件9.1.1双方同意变更合同的条款，应签署书面协议，并经双方盖章生效9.1.2合同变更不得影响乙方完成施工任务的期限和质量标准9.2合同解除的条件9.2.1双方同意解除合同的，应签署书面协议，并经双方盖章生效9.2.2合同解除后，乙方应按照本合同约定完成工程的交接和结算第十章合同的终止10.1合同终止的条件10.1.1双方履行完本合同全部义务，合同自然终止10.1.2一方违约导致合同无法履行，另一方有权终止合同10.2合同终止后的处理10.2.1合同终止后，乙方应将施工场地清理干净，交还甲方10.2.2合同终止后，双方应按照本合同约定进行最终的结算第十一章保密条款11.1保密信息的定义11.1.1保密信息是指本合同的签订过程、内容以及与合同有关的任何商业秘密和技术秘密11.2保密信息的保护期限11.2.1双方应对保密信息承担保密义务，直至保密信息成为公开信息或不再具有保密性第十二章不可抗力12.1不可抗力的定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等12.2不可抗力的处理方式12.2.1发生不可抗力事件时，乙方应立即通知甲方，并提供相关证明文件12.2.2双方应按照本合同约定的不可抗力处理方式，协商解决由此产生的问题第十三章附则13.1合同的生效条件13.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效13.1.2本合同的生效不得影响本合同任何条款的合法性和有效性13.2合同的续约条件13.2.1如双方同意续约，应签署书面续约协议，并经双方盖章生效13.3合同的附件13.3.1本合同的附件包括施工方案、设计图纸、材料合格证明等，附件与本合同具有同等法律效力第十四章双方签字盖章14.1施工方的签字盖章[此处附上乙方签字盖章处]14.2业主方的签字盖章[此处附上甲方签字盖章处]多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更施工要求甲方在合同履行过程中，如需变更施工要求，应提前书面通知乙方。乙方应在收到变更通知后____个工作日内提出意见，并将变更后的施工方案和预算提交甲方审批。甲方应在收到乙方提交的材料后____个工作日内审批完毕。变更导致的费用增减及工期调整按本合同约定的条款办理。1.2甲方延期支付如甲方因特殊原因无法按合同约定的时间支付进度款，甲方应提前书面通知乙方。乙方应在收到延期支付通知后____个工作日内提出意见，甲方和乙方应协商确定新的支付时间和方式。甲方延期支付导致的工期延误按本合同约定的条款办理。1.3甲方提供的现场条件甲方应确保施工期间现场的安全和通行畅通，保障乙方施工人员的人身安全和施工设备的正常运行。如因甲方提供的现场条件不满足施工要求导致乙方无法正常施工，乙方应书面通知甲方，甲方应在收到通知后____个工作日内采取措施解决问题。因甲方原因导致的工期延误和损失，由甲方承担相应责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障乙方应对施工过程中的每一个环节进行质量控制，确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应按照本合同约定的材料要求使用建筑材料和施工设备，并提供材料和设备的合格证明文件。如乙方使用的材料和设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方立即更换或修复。2.2乙方进度控制乙方应按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。如乙方因自身原因导致施工进度延误，乙方应书面通知甲方，并说明延误原因和预计恢复时间。甲方有权根据实际情况要求乙方采取措施加快施工进度。因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任。2.3乙方保密义务乙方应对本合同的签订过程、内容以及与合同有关的任何商业秘密和技术秘密承担保密义务，直至保密信息成为公开信息或不再具有保密性。如乙方泄露保密信息，甲方有权要求乙方承担违约责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介在本合同中充当甲乙双方的协调者和见证人，负责监督甲乙双方履行合同义务，确保合同的顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。第三方中介的报酬应在合同履行完毕后支付，具体支付方式由甲乙双方约定。3.3第三方中介的解除甲乙双方均有权在合同履行过程中解除第三方中介的职责，但应提前书面通知对方。解除第三方中介职责后，甲乙双方应自行处理合同履行过程中产生的问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工方案2.设计图纸3.材料合格证明4.施工进度计划5.施工合同副本6.保密协议7.不可抗力证明文件8.支付凭证9.工程验收报告10.施工安全事故应急预案11.施工人员名单和资质证明12.施工设备清单13.施工保险证明14.工程变更记录二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付进度款，视为违约。2.甲方未提供合格的现场条件，导致乙方无法正常施工，视为违约。3.乙方未按约定质量标准完成施工，视为违约。4.乙方未按约定进度完成施工，视为违约。5.乙方泄露合同保密信息，视为违约。6.不可抗力事件导致合同无法履行，双方协商确定是否构成违约。7.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现特定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.保密信息：合同签订过程、内容以及与合同有关的商业秘密和技术秘密。5.工期：合同约定的施工开始至竣工交付的时间段。6.进度款：甲方按照乙方提交的进度报告和实际完成的工作量支付的费用。7.违约责任：违约方因违约行为而应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.材料质量问题：乙方应更换不合格材料，并承担相应责任。3.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并按照应急预案采取措施。4.合同变更：双方友好协商确定变更内容和影响，并签署书面协议。5.争议解决：提交仲裁或诉讼，按照本合