医院内部装修施工合同

医院内部装修施工合同合同目录第一章总则1.1合同主体1.2合同标的1.3合同签订地点和时间1.4合同生效条件第二章工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程预算第三章施工期限3.1施工开始时间3.2施工结束时间3.3工期延误责任第四章施工质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量问题处理第五章材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料和设备验收第六章施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全生产责任第七章合同价款7.1合同总价7.2付款方式7.3工程变更价款第八章权利义务8.1甲方权利义务8.2乙方权利义务8.3丙方权利义务（如有）第九章违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3丙方违约责任（如有）第十章争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点和机构10.3诉讼地点和法院第十一章合同的变更和解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件11.3变更和解除的程序第十二章合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序12.3转让后果第十三章附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3其他重要文件第十四章其他条款14.1不可抗力14.2合同保密14.3法律适用14.4合同的履行和解释合同编号_________第一章总则第一条款合同主体1.1甲方：_________（医院名称）1.2乙方：_________（施工单位名称）1.3丙方：_________（如有，例如设计单位或监理单位）第二条款合同标的2.1工程地点：_________（具体地址）2.2工程规模：_________（详细描述）2.3工程内容：_________（详细描述）2.4工程预算：_________（预算金额）第二章施工期限第三条款施工开始时间3.1施工开始日期：_________（具体日期）第四条款施工结束时间4.1施工结束日期：_________（具体日期）第五条款工期延误责任5.1工期延误的定义和计算方式：_________（具体描述）5.2工期延误的责任分配：_________（具体描述）第三章施工质量第六条款质量标准6.1工程质量标准：_________（具体标准）第七条款质量监督7.1质量监督机构：_________（监督机构名称）7.2质量监督程序：_________（具体描述）7.3质量问题处理流程：_________（具体描述）第四章材料与设备第八条款材料供应8.1材料供应责任：_________（具体描述）8.2材料验收标准：_________（具体描述）第九条款设备供应9.1设备供应责任：_________（具体描述）9.2设备验收标准：_________（具体描述）第十条款材料和设备验收10.1验收程序：_________（具体描述）10.2验收合格标准：_________（具体描述）第五章施工安全第十一条款安全措施11.1安全措施制定：_________（具体描述）11.2安全措施实施：_________（具体描述）第十二条款安全事故处理12.1安全事故定义：_________（具体描述）12.2安全事故处理流程：_________（具体描述）第十三条款安全生产责任13.1安全生产责任分配：_________（具体描述）第六章合同价款第十四条款合同总价14.1合同总价：_________（具体金额）第十五条款付款方式15.1付款条件：_________（具体描述）15.2付款流程：_________（具体描述）第十六条款工程变更价款16.1工程变更定义：_________（具体描述）16.2工程变更价款计算：_________（具体描述）第七章权利义务第十七条款甲方权利义务17.1甲方权利：_________（具体描述）17.2甲方义务：_________（具体描述）第十八条款乙方权利义务18.1乙方权利：_________（具体描述）18.2乙方义务：_________（具体描述）第八章违约责任第十九条款甲方违约责任19.1甲方违约行为：_________（具体描述）19.2甲方违约责任：_________（具体描述）第二十条款乙方违约责任20.1乙方违约行为：_________（具体描述）20.2乙方违约责任：_________（具体描述）第二十一条款丙方违约责任（如有）21.1丙方违约行为：_________（具体描述）21.2丙方违约责任：_________（具体描述）第九章争议解决第二十二条款争议解决方式22.1争议解决方式：_________（具体描述，如协商、调解、仲裁或诉讼等）第二十三条款仲裁地点和机构23.1仲裁地点：_________（具体地点）23.2仲裁机构：_________（具体机构名称）第二十四条款诉讼地点和法院24.1诉讼地点：_________（具体地点）24.2诉讼法院：_________（具体法院名称）第十章合同的变更和解除第二十五条款合同变更条件25.1合同变更条件：_________（具体描述）第二十六条款合同解除条件26.1合同解除条件：_________（具体描述）第二十七条款变更和解除的程序27.1变更程序：_________（具体描述）27.2解除程序：_________（具体描述）第十一章合同的转让第二十八条款合同转让条件28.1合同转让条件：_________（具体描述）第二十九条款转让程序29.1转让程序：_________（具体描述）第三十条款转让后果30.1转让后果：_________（具体描述）第十二章其他条款第三十一条款不可抗力31.1不可抗力定义：_________（具体描述）31.2不可抗力后果：_________（具体描述）第三十二条款合同保密32.1保密信息：_________（具体描述）32.2保密期限：_________（具体描述）第三十三条款法律适用33.1适用法律：_________（具体法律名称）第三十四条款合同的履行和解释34.1合同履行地点：_________（具体地点）34.2合同解释规则：_________（具体描述）第十三章附件第三十五条款施工图纸35.1图纸接收确认：_________（具体描述）第三十六条款技术说明书36.1技术说明书提供：_________（具体描述）第三十七条款其他重要文件37.1其他文件清单：_________（具体描述）第十四章签字盖章第三十八条款甲方签字盖章38.1甲方签字盖章位置：_________（具体描述）第三十九条款乙方签字盖章39.1乙方签字盖章位置：_________（具体描述）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程进度管理1.1甲方有权根据工程实际情况调整工程进度计划，乙方应无条件服从。1.2甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查，确保工程按期完成。1.3若乙方未按约定的进度完成工程，甲方有权按约定索赔违约金。附加条款二：工程质量控制2.1甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。2.2甲方有权要求乙方对工程质量问题进行整改，直至符合约定标准。2.3若乙方工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。附加条款四：材料和设备供应4.1甲方有权对乙方提供的材料和设备进行验收，确保符合约定标准。4.2甲方有权要求乙方对不符合约定标准的材料和设备进行更换或修复。4.3若乙方提供的材料和设备导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。附加条款五：施工安全5.1甲方有权对乙方的施工安全进行监督和检查，确保施工过程中的人员安全。5.2甲方有权要求乙方采取必要的安全措施，防止安全事故的发生。5.3若乙方在施工过程中发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：工程变更管理1.1乙方应在合同约定的范围内进行工程施工，如需变更，应提前向甲方提出申请。1.2甲方对乙方的工程变更申请有权审批或拒绝，乙方应无条件服从甲方的决定。1.3工程变更导致的额外费用和工期延误，乙方应承担相应责任。附加条款二：工程质量保障2.1乙方应严格按照约定的施工工艺和质量标准进行施工，确保工程质量。2.2乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时整改直至符合约定标准。2.3乙方应对工程质量承担长期保障责任，确保工程在使用过程中的质量稳定。附加条款三：材料和设备验收3.1乙方应按照合同约定的标准对甲方提供的材料和设备进行验收。3.2乙方应对验收合格的材料和设备进行妥善保管，防止损坏或丢失。3.3乙方发现甲方提供的材料和设备不符合约定标准，有权要求甲方进行更换或修复。附加条款四：施工安全4.1乙方应负责施工过程中的安全管理，确保施工人员的人身安全。4.2乙方应采取必要的安全措施，防止安全事故的发生，并承担相应责任。4.3乙方应对施工过程中的安全事故及时报告甲方，并积极配合调查处理。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介角色和职责1.1第三方中介在合同履行过程中仅负责协调、监督和管理，不参与实际施工。1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中各方之间的争议和问题。1.3第三方中介应对合同的履行情况进行定期报告，并及时提出改进建议。附加条款二：中介费用和支付方式2.1第三方中介的费用由甲方承担，支付方式按合同约定执行。2.2甲方有权根据中介的履行情况对其费用进行调整，必要时可暂停支付。2.3第三方中介在合同履行完毕后，应向甲方提供完整的结算报告，甲方有权进行审计。附加条款三：中介的违约责任3.1若第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，应承担相应责任。3.2第三方中介若发生违约行为，甲方有权要求其赔偿因此导致的损失。3.3甲方有权解除与第三方中介的合同，并追究其法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术说明书3.材料和设备供应清单4.工程进度计划5.工程质量标准6.施工安全措施方案7.合同变更申请表格8.工程安全事故报告模板9.材料和设备验收记录10.施工日志11.工程进度报告12.质量问题整改记录13.安全事故调查报告二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付款项未按约定提供施工场地未按约定提供材料和设备未按约定时间批准工程变更申请2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供安全防护措施使用不符合约定标准的材料和设备3.丙方违约行为（如有）：未按约定提供中介服务未公正、中立地处理争议和问题未及时报告合同履行情况未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应支付给对方的一种经济赔偿。3.工期延误：因一方原因导致工程进度延迟的情况。4.工程质量：指工程满足设计文件、技术规范和合同要求的标准。5.安全措施：为防止事故发生而采取的措施，包括组织措施、技术措施、安全防护设施等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、甲方提供的材料延误、不可抗力等。解决办法：协商调整工期、甲方加快材料供应、乙方采取加班等措施。2.工程质量问题：原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：乙方整改、更换不合格材料、设计方调整设计。3.安全事故：原因：乙方施工不规范、安全措施不足、丙方中介服务不到位等。解决办法：乙方加