乡村客栈装修协议

乡村客栈装修协议合同目录第一章总则1.1本协议的定义与范围1.2协议各方的权利与义务1.3协议的生效与终止第二章客栈装修项目2.1装修项目的范围与内容2.2装修项目的实施步骤2.3装修项目的质量标准第三章装修费用3.1装修费用的估算与支付3.2装修费用的调整与结算3.3装修费用的支付方式与时间第四章装修设计4.1设计方案的提交与审批4.2设计方案的修改与调整4.3设计方案的知识产权保护第五章装修施工5.1施工单位的选择与资质要求5.2施工过程中的协调与管理5.3施工进度的控制与延误处理第六章质量监督与验收6.1质量监督的方式与机构6.2验收的标准与程序6.3验收不合格的处理第七章安全与环保7.1施工过程中的安全措施7.2施工过程中的环境保护7.3安全事故的处理第八章违约责任8.1违约行为的认定与处理8.2违约责任的赔偿方式与标准8.3违约责任的免除第九章争议解决9.1争议的解决方式9.2争议解决的程序与机构9.3争议解决的时间限制第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同变更与解除的法律后果第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.2保密信息的保护期限与方式11.3保密信息泄露的责任与处理第十二章法律适用与争议解决12.1协议适用的法律12.2争议解决的方式与机构12.3法律适用与争议解决的优先顺序第十三章其他条款13.1合同的附则与附件13.2合同的签署与盖章13.3合同的抄送与通知第十四章签约各方信息14.1甲方（业主）信息14.2乙方（施工方）信息14.3丙方（监理方）信息（如有）合同编号_________第一章总则1.1本协议的定义与范围1.1.1本协议是指甲方（业主）与乙方（施工方）就乡村客栈装修项目达成的一致协议，包括但不限于装修项目的范围、费用、设计、施工、验收等各个方面的权利义务关系。1.1.2本协议的范围内，包括但不限于客栈的房间、公共区域、设施设备等的装修工程。1.2协议各方的权利与义务1.2.1甲方（业主）的权利与义务1.2.1.1甲方有权按照约定的时间和质量要求完成客栈装修工程。1.2.1.2甲方应提供施工所需的相关资料、证件等，并保证其真实、完整、有效。1.2.2乙方（施工方）的权利与义务1.2.2.1乙方应按照本协议约定的范围、标准和时间完成客栈装修工程。1.2.2.2乙方应保证装修工程的质量，不得擅自变更设计方案和施工内容。1.3协议的生效与终止1.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。1.3.2在乙方按约定完成装修工程且甲方支付全部装修费用后，本协议自行终止。第二章客栈装修项目2.1装修项目的范围与内容2.1.1本协议项下的装修项目包括但不限于客房、大堂、餐厅、公共卫生间、走廊等区域的装修工程。2.1.2装修内容包括但不仅限于墙面、地面、天花板的处理，家具的购置与安装，电气设备的安装等。2.2装修项目的实施步骤2.2.1乙方应按照双方约定的步骤进行装修工程的实施，包括但不限于设计阶段、施工阶段、验收阶段等。2.2.2乙方应在每个阶段开始前向甲方提交相关计划和进度安排，并征得甲方同意。2.3装修项目的质量标准2.3.1乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，保证装修工程的质量。2.3.2乙方应在施工过程中对材料、工艺等严格把关，确保符合设计要求和质量标准。第三章装修费用3.1装修费用的估算与支付3.1.1乙方应根据装修项目的范围和内容，提供详细的装修费用估算，并提交给甲方审批。3.1.2甲方应在收到乙方提交的装修费用估算后，按照约定的时间予以审批。3.1.3甲方应在装修工程开始前，按照约定的比例支付装修预付款。3.2装修费用的调整与结算3.2.1在装修工程实施过程中，如因设计变更、工程量增减等原因导致装修费用发生调整的，乙方应向甲方提交费用调整报告，并征得甲方同意。3.2.2装修工程完成后，乙方应按照约定的时间向甲方提交装修费用结算报告，并办理结算手续。3.3装修费用的支付方式与时间3.3.1甲方应通过银行转账等非现金方式支付装修费用。3.3.2甲方应在合同约定的时间内支付装修费用，逾期支付的，应按照约定的利率支付滞纳金。第四章装修设计4.1设计方案的提交与审批4.1.1乙方应根据甲方提供的需求，提交装修设计方案，包括但不限于平面布局、效果图、施工图等。4.1.2甲方应在收到乙方提交的设计方案后，按照约定的时间予以审批。4.1.3甲方对设计方案有修改或调整的，应书面通知乙方，乙方应根据甲方的修改意见进行调整。4.2设计方案的修改与调整4.2.1乙方应根据甲方提出的修改意见，对设计方案进行相应的调整。4.2.2乙方应在修改后的设计方案得到甲方审批后，开始施工。4.3设计方案的知识产权保护4.3.1乙方应保证装修设计方案的合法性，不得侵犯他人的知识产权。4.3.2乙方应承担因设计方案侵犯他人知识产权而引起的一切法律责任。第五章装修施工5.1施工单位的选择与资质要求5.1.1乙方应选择具备相应资质的施工单位进行装修工程的施工。5.1.2乙方应向甲方提供施工单位的资质证明文件。5.2施工过程中的协调与管理5.2.1乙方应负责装修工程施工过程中的协调与管理，确保施工顺利进行。5.2.2第八章违约责任8.1违约行为的认定与处理8.1.1乙方如未能按照约定的时间、质量完成装修工程，将被视为违约。8.1.2甲方如未能按照约定的时间支付装修费用，将被视为违约。8.2违约责任的赔偿方式与标准8.2.1乙方违约的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的5%。8.2.2甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付的装修费用的5%。8.3违约责任的免除8.3.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方将被免除违约责任。第九章争议解决9.1争议的解决方式9.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同争议。9.1.2如协商不成，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决的程序与机构9.2.1双方应按照约定的程序提交争议至人民法院。9.2.2双方应接受人民法院的调解或判决。第十章合同的变更与解除10.1合同变更的条件与程序10.1.1合同变更需双方协商一致，并书面确认。10.1.2合同变更后的内容应取代原合同相应内容。10.2合同解除的条件与程序10.2.1合同解除需双方协商一致，并书面确认。10.2.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求撤出施工场地，并办理相关手续。第十一章保密条款11.1保密信息的定义与范围11.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的商务信息、技术信息和其他与合同有关的敏感信息。11.1.2保密信息不包括公众可以轻易获取的信息。11.2保密信息的保护期限与方式11.2.1双方对保密信息的保护期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.2.2双方应采取适当的方式，确保保密信息不被泄露。11.3保密信息泄露的责任与处理11.3.1如一方泄露了保密信息，泄露方应承担相应的法律责任。11.3.2泄露方应赔偿守密方的损失，并支付违约金。第十二章法律适用与争议解决12.1协议适用的法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.1.2本合同的解释应符合中华人民共和国的法律规定。12.2争议解决的方式与机构12.2.1双方同意将合同争议提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。12.2.2双方应接受人民法院的调解或判决。第十三章其他条款13.1合同的附则与附件13.1.1本合同的附件为本合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效力。13.1.2合同附则包括合同的签订日期、地点、签字盖章等。13.2合同的签署与盖章13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2.2双方应在本合同上盖章并签字，以示认可。13.3合同的抄送与通知13.3.1双方应将本合同的副本抄送至合同涉及的相关方。13.3.2双方同意以书面形式通知对方合同履行过程中的重要事项。第十四章签约各方信息14.1甲方（业主）信息14.1.1甲方名称：____________14.1.2甲方地址：____________14.1.3甲方联系人：____________14.1.4甲方联系电话：____________14.2乙方（施工方）信息14.2.1乙方名称：____________14.2.2乙方地址：____________14.2.3乙方联系人：____________14.2.4乙方联系电话：____________14.3丙方（监理方）信息（如有）14.3.1丙方名称：____________14.3.2丙方地址：____________14.3.3丙方多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定装修工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，除非甲方同意乙方可使用其他供应商的材料。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督。乙方应配合甲方的监督，提供施工进度、质量等相关信息，并接受甲方的合理建议。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，如有变更需求，乙方应按照甲方的指示进行相应的调整。甲方应承担因变更导致的额外费用。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方保修责任乙方应对装修工程的质量承担保修责任。在保修期内，如出现质量问题，乙方应负责修复，并承担修复过程中的相关费用。2.2乙方提前完成工程乙方如提前完成装修工程，应通知甲方进行验收。甲方应在约定的时间内进行验收，并支付相应的装修费用。2.3乙方延期处理如乙方因特殊情况无法按照约定的时间完成装修工程，乙方应提前通知甲方，并协商延期事宜。甲方有权根据实际情况决定是否同意延期，并有权要求乙方支付违约金。附加条款三：第三方中介时的特殊条款3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利履行。中介应公正、中立地处理甲乙双方的问题，并提供必要的协助。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担。甲方应在合同签订后，按照约定的比例支付中介费用。3.3第三方中介的违约处理如第三方中介未能履行其职责，导致合同无法正常履行，甲方有权要求中介承担相应的违约责任。中介应按照甲方的要求，承担违约责任并进行赔偿。附件及其他补充说明一、附件列表：1.装修设计方案2.施工图纸3.材料供应商名单4.施工进度计划5.质量保修条款6.合同变更协议7.违约金计算方法8.安全事故应急预案9.知识产权授权书10.施工安全规范11.环保验收标准12.验收合格证书13.付款凭证14.合同履行过程中的通信记录二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定的时间完成装修工程，视为违约。2.乙方未能按照约定的质量标准完成装修工程，视为违约。3.乙方擅自变更设计方案或施工内容，视为违约。4.甲方未能按照约定的时间支付装修费用，视为违约。5.甲方未能提供施工所需的相关资料、证件等，视为违约。6.甲方、乙方未履行合同约定的保密义务，视为违约。7.甲方、乙方未按照约定履行合同变更或解除程序，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：合同各方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约金：违约方支付给守约方的经济赔偿。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.知识产权：包括专利权、著作权、商标权等。6.质量保修：乙方对装修工程的质量承担保修责任。7.合同变更：合同各方在合同履行过程中对合同内容进行修改。8.合同解除：合同各方在合同履行过程中终止合同关系。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并向甲方说明原因。2.质量问题：乙方应及时修复质量问题，并承担修复费用。3.设计变更：乙方应提交变更设计方案，甲方审批后实施。4