2024建设工程施工合同补充协议模板

合同编号：__________协议日期：____年__月__日协议双方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于：第一条：工程变更1.1甲方根据项目实际需求，同意对主合同中的工程范围、工程量、工程质量标准等做如下变更：（1）工程范围：________________（2）工程量：________________（3）工程质量标准：________________1.2乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，确保工程变更部分的施工进度和质量。第二条：工期调整2.1鉴于工程变更，双方同意将本项目原定的竣工日期调整为____年__月__日。2.2乙方应合理安排施工计划，确保按调整后的工期完成本项目。第三条：费用变更3.1甲方同意按照实际变更的工程范围、工程量和工程质量标准，对主合同中的合同价款进行调整。具体调整方式如下：（1）工程范围变更导致的价款调整：________________（2）工程量变更导致的价款调整：________________（3）工程质量标准变更导致的价款调整：________________3.2乙方应按照本协议约定的费用调整方式，配合甲方进行价款结算。第四条：违约责任4.1双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：________________4.2乙方如未能按照调整后的工期完成本项目，甲方有权按照主合同约定追究乙方的违约责任。第五条：争议解决5.1凡因本补充协议引起的或与本补充协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁。第六条：其他约定6.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与主合同具有同等法律效力。6.2本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应遵守法律法规。如国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。如果合同内容与法律法规相抵触，应立即修改，否则产生的一切法律责任由责任方承担。解决办法：合同双方应审慎审查合同内容，确保合同合法有效。如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同中的名词和术语应准确理解其含义，避免因误解而导致的纠纷。解决办法：合同双方应在签订合同前，对合同中使用的专业名词和术语进行解释和确认，确保双方理解一致。3.合同中的金额、日期、数量等关键信息应准确无误。如有误，可能导致合同权利义务不明确，甚至影响合同的履行。解决办法：合同双方应仔细核对合同中的关键信息，确保无误。如有疑问，应及时沟通确认。4.合同履行过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议。未经双方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。解决办法：合同双方应在变更合同内容前，协商一致，并签订书面变更协议。5.合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中的委托方，即项目业主，拥有项目所有权，负责委托乙方承担工程施工任务。2.乙方：指合同中的受托方，即承担工程施工任务的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的完成工程施工任务后，乙方应获得的报酬。4.工期：指双方约定的完成工程施工任务的期限。5.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金，用于弥补守约方的损失。6.仲裁：指合同双方在发生争议时，通过仲裁委员会进行的一种替代性纠纷解决方式。7.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起的诉讼程序解决纠纷。应用场合：1.适用于甲方为项目业主，乙方为承包商或施工单位的建设工程施工任务。2.适用于双方在主合同基础上，因项目需要对工程范围、工期、费用等进行调整的情况。补充条款：1.工程变更条款：明确工程范围、工程量、工程质量标准等变更的具体内容及其对合同价款的影响。2.工期调整条款：明确因工程变更导致的工期的调整及双方的权益和责任。3.费用变更条款：明确工程范围、工程量、工程质量标准等变更对合同价款的具体调整方式。4.违约责任条款：明确双方在履行合同过程中的违约责任及违约金的计算方式。5.争议解决条款：明确双方在履行合同过程中发生争议的解决方式，包括友好协商、仲裁或诉讼等。附件列表：1.主合同：《建设工程施工合同》全文及其附件。2.工程图纸：包含本项目所有工程图纸的目录及图纸文件。3.工程量清单：详