2024年消防栓系统施工标准协议样本版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年消防栓系统施工标准协议样本版本合同目录一览第一条一般规定1.1合同范围1.2合同解释1.3法律法规第二条施工内容2.1施工项目2.2施工标准2.3施工材料第三条施工进度3.1施工计划3.2施工期限3.3施工进度报告第四条施工质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五条安全生产5.1安全措施5.2安全事故处理5.3安全生产培训第六条合同价格6.1合同金额6.2价格调整6.3支付方式第七条合同变更7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议方式9.2争议时效9.3争议地点第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护12.3侵权责任第十三条强制性规定13.1遵守法律法规13.2符合强制性标准13.3违法责任第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同效力14.3合同修改和补充第一部分：合同如下：第一条一般规定1.1合同范围本合同范围包括但不限于消防栓系统的施工设计、施工、调试、验收、培训及售后服务等全部工作内容。1.2合同解释本合同的解释应符合中华人民共和国的法律法规，合同词语应具有相同的含义，合同附件及补充协议都是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。1.3法律法规本合同的签订、履行应遵守中华人民共和国的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等。第二条施工内容2.1施工项目施工内容包括但不限于消防栓系统的安装、调试、验收及培训工作。2.2施工标准施工应严格按照《消防栓系统施工及验收规范》（GB502612017）进行，并符合设计文件和施工图纸的要求。2.3施工材料施工材料应符合国家或行业标准，并具有产品质量合格证明书和性能检测报告。第三条施工进度3.1施工计划承包人应按照合同约定的时间节点完成施工任务，并提前向发包人报告施工进度。3.2施工期限施工期限为合同签订之日起至消防栓系统验收合格之日止。3.3施工进度报告承包人应定期向发包人报告施工进度，报告应包括施工完成情况、存在的问题及解决措施等。第四条施工质量4.1质量标准施工质量应符合《消防栓系统施工及验收规范》（GB502612017）和设计文件的要求。4.2质量控制承包人应建立健全质量保证体系，对施工过程进行质量控制，确保施工质量。4.3质量验收消防栓系统施工完成后，由承包人组织验收，发包人、设计单位、施工单位等相关方参加，验收合格后方可投入使用。第五条安全生产5.1安全措施承包人应制定并落实施工安全措施，确保施工过程中的安全。5.2安全事故处理发生安全事故时，承包人应立即启动应急预案，及时处理并报告发包人。5.3安全生产培训承包人应对施工人员进行安全生产培训，提高施工人员的安全意识。第六条合同价格6.1合同金额合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），币种为人民币。6.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，经双方协商一致，可以对合同价格进行调整。6.3支付方式合同价款分三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，发包人支付合同金额的30%；（2）消防栓系统主体工程完成后，发包人支付合同金额的50%；（3）消防栓系统验收合格并投入使用后，发包人支付合同金额的20%。本部分为合同第一部分，后续部分待补充。第八条违约责任8.1违约行为（1）承包人未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的；（2）发包人未按照合同约定支付价款的；（3）一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或者造成对方损失的。8.2违约责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失、工期延误、维修费用等。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定或者双方协商的赔偿标准，向守约方支付违约赔偿金。第九条争议解决9.1争议方式（1）向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）向合同履行地仲裁委员会申请仲裁。9.2争议时效双方对于争议的解决，应自知道或者应当知道权利被侵害之日起一年内提出。9.3争议地点争议解决的地点应为本合同签订地或者履行地。第十条合同解除10.1解除条件合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）一方违约导致合同无法履行。10.2解除程序合同解除应书面通知对方，并办理相关手续。10.3解除后的责任合同解除后，双方应按照合同约定承担解除后的责任，包括但不限于赔偿损失、退还已支付的款项等。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。11.3泄密责任违反保密义务的一方应承担泄密责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属合同履行过程中产生的知识产权，归知识产权权利人所有。12.2知识产权保护双方应依法保护合同履行过程中的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。12.3侵权责任违反知识产权保护义务的一方应承担侵权责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条强制性规定13.1遵守法律法规双方在合同履行过程中应遵守中华人民共和国的法律法规，不得违反强制性规定。13.2符合强制性标准施工应符合国家或行业强制性标准，确保施工安全、环保等。13.3违法责任违反强制性规定的一方应承担相应的法律责任。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。14.2合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。14.3合同修改和补充合同的修改和补充应书面签订，并作为本合同的附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：消防栓系统施工设计图纸附件二：施工材料合格证明书及性能检测报告附件三：施工进度计划表附件四：施工质量控制措施及验收标准附件五：安全生产培训资料附件六：合同价款支付证明附件七：争议解决协议附件八：保密协议附件九：知识产权保护协议附件十：强制性规定相关文件附件的详细要求和说明：附件一：消防栓系统施工设计图纸本附件应包括消防栓系统的详细设计图纸，包括但不限于系统布局、管道走向、设备安装等，图纸应由具有相应资质的设计单位出具，并经发包人确认。附件二：施工材料合格证明书及性能检测报告本附件应包括施工所需材料的合格证明书和性能检测报告，证明书应由材料生产厂家提供，检测报告应由具有资质的检测机构出具。附件三：施工进度计划表本附件应包括施工的具体进度计划，包括施工各阶段的时间节点、施工内容、施工人员等，计划表应由承包人制定并报发包人审批。附件四：施工质量控制措施及验收标准本附件应包括施工质量控制措施及验收标准，措施应包括质量管理体系、质量检查制度等，标准应符合《消防栓系统施工及验收规范》（GB502612017）要求。附件五：安全生产培训资料本附件应包括施工过程中的安全生产培训资料，包括但不限于施工安全常识、应急预案等，资料应由承包人提供，并经发包人确认。附件六：合同价款支付证明本附件应包括合同价款的支付证明，包括但不限于支付时间、支付金额等，证明应由财务单位出具，并经双方确认。附件七：争议解决协议本附件应包括双方对于争议解决的协议，包括但不限于争议解决方式、争议时效等，协议应由双方签字（或盖章）确认。附件八：保密协议本附件应包括双方对于保密事项的协议，包括但不限于保密内容、保密期限等，协议应由双方签字（或盖章）确认。附件九：知识产权保护协议本附件应包括双方对于知识产权保护的协议，包括但不限于知识产权归属、侵权责任等，协议应由双方签字（或盖章）确认。附件十：强制性规定相关文件本附件应包括国家或行业强制性规定相关文件，包括但不限于法律法规、标准规范等，文件应具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务的；2.发包人未按照合同约定支付价款的；3.一方未履行合同约定的义务，导致合同无法履行或者造成对方损失的。违约责任认定：1.违约方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失，包括但不限于经济损失、工期延误、维修费用等；2.违约方应按照合同约定或者双方协商的赔偿标准，向守约方支付违约赔偿金。示例说明：假设承包人由于管理不善，导致施工进度严重滞后，违反了合同约定的施工期限，那么承包人应承担因工期延误而给发包人带来的损失，包括但不限于工程进度延误导致的间接损失、额外的人工费用等。具体赔偿金额应由双方根据实际情况协商确定。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风等）、社会事件（如战争、