2024年建设工程施工总包合同书

2024年建设工程施工总包合同书合同编号：__________一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程规模：__________4.工程内容：__________5.工期要求：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。二、合同范围1.本合同范围包括：__________2.乙方应按照发包人提供的施工图纸、施工方案、技术要求及国家相关规范进行施工。三、合同价款1.本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.付款方式：__________3.乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减，甲乙双方应按实际情况协商调整合同价款。四、工程质量1.乙方应确保本工程质量达到国家相关规范及发包人要求的标准。2.工程质量保修期限为：_______年，自工程竣工验收合格之日起计算。五、工期延误1.因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________2.因不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保施工安全。2.乙方应负责施工现场的安全管理，对施工现场的安全事故承担责任。七、知识产权1.乙方在施工过程中所涉及的专利、著作权等知识产权，归乙方所有。2.未经甲方书面同意，乙方不得将本工程的技术资料、图纸等文件泄露给第三方。八、合同变更与解除1.双方同意，合同的变更、解除必须采用书面形式，经双方确认后生效。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，致使合同无法履行，双方应协商变更或解除合同。九、违约责任1.任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金。2.违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应承担赔偿损失的责任。十、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代理人）：__________法定代表人（或授权代理人）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________（如有）注意事项：1.合同主体资格：确保甲乙双方均为合法成立并有效存在的法人或其他组织，具有签订和履行合同的资格。2.合同内容完整性：确保合同条款涵盖了工程的所有主要方面，如工程概况、合同范围、合同价款、工期、质量标准等。3.权利与义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，避免模糊不清导致争议。4.违约责任：应详细规定违约的情形及相应的违约责任，以便在发生违约时能够明确责任和赔偿。5.争议解决方式：明确争议解决的方式和地点，通常选择诉讼或仲裁。解决办法：1.审查合同主体资格，确保合法性。2.仔细核对合同内容，确保所有条款都经过充分讨论和同意。3.在合同中明确双方的权利和义务，必要时可咨询法律专业人士。4.在合同中详细规定违约责任，包括违约金的计算方式和支付时间。5.确定合适的争议解决方式，并在合同中明确约定。法律名词解释：合同主体：指签订合同并承担合同权利义务的当事人，可以是法人、其他组织或个人。工期：指合同规定的完成工程的时间期限。违约金：指违约方因违反合同规定而应向守约方支付的金钱赔偿。争议解决：指双方在合同执行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、政府行为等，导致合同无法履行或造成损失。补充条款：“鉴于本工程所在地易受极端天气影响，双方同意，因不可抗力导致的工期延误，双方应共同评估影响，合理调整工期。”2.节假日或特殊活动：如果施工期间遇到节假日或重大活动，可能需要停工。补充条款：“若施工期间遇法定节假日或当地政府规定的特殊活动期间，乙方应合理安排施工计划，并提前通知甲方，此类停工不视为乙方违约。”3.环保要求：如果工程对环保有特殊要求。补充条款：“乙方应严格遵守国家和当地环保法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染，确保达到甲方环保要求。”4.保密要求：如果工程涉及商业机密。补充条款：“乙方须对在施工过程中接触到的甲方商业机密予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。”附件列表：1.施工图纸：包括所有的平面图、立面图、剖面图等。2.技术规范和施工方案：详细说明施工的技术要求和实施计划。3.工程量清单：详细列出工程的所有项目和相应的工程量。4.付款计划表：明确各阶段款项的支付时间及金额。5.质量保证书和保修书：乙方对工程质量作出的保证和承诺。6.安全生产责任书：明确乙方在施工过程中的安全管理责任。特殊天气：咱们得考虑到天气这个大因素，万一遇到大风大雨，工程肯定得耽误。所以，合同里得加一条，遇到这种情况，咱们怎么调整工期。节假日：施工的时候，节假日肯定得停一停，这个得提前说好，