施工总包协议样本

施工总包协议样本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：2.施工方具备施工资质，愿意承担工程的建设任务；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，特订立本协议。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照本协议约定的工程内容、规模、质量和进度要求，完成工程建设。2.2施工方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量、安全。2.3施工方应承担工程的所有建设责任，包括但不限于设计、施工、材料采购、设备安装、调试、验收等。2.4施工方应保证工程在约定的工期内完成，如有延期，应按照约定的违约金比例向业主支付违约金。2.5施工方应按照约定的价格向业主支付工程款。第三条业主的义务3.1业主应按照本协议约定的时间和方式向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方办理工程所需的各类审批、验收手续。3.3业主应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.4业主不得无故干涉施工方的正常施工，不得无理要求降低工程质量、进度。3.5业主应按照约定的时间向施工方提供施工图纸及相关技术资料。第四条工程质量及验收4.1工程质量应符合国家及地方有关法律法规、工程技术标准和规范的要求。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收程序和标准按照国家和地方有关规定执行。4.3施工方应承担工程验收过程中的相关费用，包括但不限于验收人员住宿、交通等。4.4工程验收合格后，业主应按照约定向施工方支付剩余工程款。第五条价格和支付5.1本工程的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2业主自收到施工方向其提交的工程进度报告之日起7日内，向施工方支付该进度报告所载明的已完工程价款。5.3业主应在工程验收合格后7日内向施工方支付剩余工程款。5.4施工方应按照约定向业主开具合法的税务发票。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议各项约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定的工期完成工程，应按照违约金比例向业主支付违约金。6.3业主如未按照约定的时间向施工方支付工程款，应按照违约金比例向施工方支付违约金。第七条争议解决7.1双方因履行本协议发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2双方在解决争议过程中，应保持工程建设的顺利进行，避免扩大损失。第八条其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且双方债务完全履行完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术资料2.施工方案和施工组织设计3.工程预算和报价明细4.工程进度计划和施工计划5.施工资质证明和相关许可证6.工程验收标准和验收报告7.税务发票和相关财务报表二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成工程，属于违约行为。2.施工方未按照约定的工程质量标准完成工程，属于违约行为。3.业主未按照约定的时间向施工方支付工程款，属于违约行为。4.业主无正当理由干涉施工方的正常施工，属于违约行为。5.双方未履行协商解决争议的义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，负责委托施工方进行工程建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责承担工程的建设任务。3.工程质量：指工程符合国家及地方有关法律法规、工程技术标准和规范的要求。4.工期：指合同约定的工程完成的时间。5.违约金：指一方违约时，按照约定向守约方支付的赔偿金。6.工程款：指业主按照合同约定向施工方支付的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期和进度计划，并根据实际情况协商赔偿。2.工程质量问题：解决办法：及时整改并修复不合格部分，重新验收合格后继续施工。3.工程款支付争议：解决办法：双方按照合同约定履行支付义务，必要时可寻求法律途径解决。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五