动物园装修单包工协议

动物园装修单包工协议合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效与终止第二章工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程规模2.5工程预算第三章承包商的责任与义务3.1承包商的资质与能力3.2承包商的施工组织与管理3.3承包商的施工质量与安全3.4承包商的材料与设备3.5承包商的工程进度与交付第四章业主的责任与义务4.1业主的配合与支持4.2业主的工程变更与调整4.3业主的工程验收与支付4.4业主的其他义务第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定与调整5.2支付方式与期限5.3进度付款与最终付款5.4价格争议的解决第六章工程变更与调整6.1工程变更的条件与程序6.2工程变更的费用与时间调整6.3工程调整的审批与实施第七章工程质量与验收7.1工程质量标准7.2工程验收程序与组织7.3工程质量问题的处理7.4工程验收的重新组织第八章安全生产与环保8.1安全生产的要求与措施8.2安全事故的处理8.3环境保护的要求与措施第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.2违约责任的形式与计算9.3赔偿金额的计算与支付9.4违约争议的解决第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁程序与裁决执行10.3诉讼管辖与判决执行第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.2分包的管理与监督11.3分包合同的签订与执行第十二章保密与知识产权12.1保密信息的界定与保护12.2知识产权的保护与使用第十三章附则13.1合同的修改与补充13.2合同解除的条件与程序13.3合同的终止与注销13.4合同的保管与复印件第十四章合同的签署14.1签署的时间与地点14.2签署人的资格与授权14.3合同的正本与副本14.4合同的生效时间与条件合同编号：ZooRenovationContract第一章总则1.1定义与解释1.1.2本合同中使用的词汇若有未定义或解释的内容，应参照我国相关法律法规及行业标准。1.2适用法律1.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同文件的优先顺序1.3.1本合同文件优先顺序为：合同协议书、附件、专用条款、通用条款、招标文件、投标文件、其他双方认为应当作为合同组成部分的文件。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同约定的装修工程完工并经验收合格后终止。第二章工程概况2.1工程名称2.1.1工程名称为：动物园内指定区域装修改造工程。2.2工程地点2.2.1工程地点为：__________省（自治区、直辖市）__________市（地、州）动物园内指定区域。2.3工程内容2.3.1工程内容包括：__________、__________、__________等。2.4工程规模2.4.1工程规模为：__________平方米。2.5工程预算2.5.1工程预算为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第三章承包商的责任与义务3.1承包商的资质与能力3.1.1承包商须具备相应的装修施工资质，并在有效期内。3.1.2承包商应具备完成本工程所需的施工技术和管理能力。3.2承包商的施工组织与管理3.2.1承包商应按照专用条款约定的内容，组织施工，确保工程进度和质量。3.2.2承包商应确保施工场地安全，采取必要的安全防护措施。3.3承包商的施工质量与安全3.3.1承包商应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。3.3.2承包商应严格按照施工方案和安全规程施工，确保施工过程中人员安全。3.4承包商的材料与设备3.4.1承包商应按照专用条款约定的材料和设备标准，采购施工所需的材料和设备。3.4.2承包商应对所供材料和设备的质量负责，并承担相应责任。3.5承包商的工程进度与交付3.5.1承包商应按照专用条款约定的工期完成施工。3.5.2承包商应按照专用条款约定的方式，向业主交付合格的工程。第四章业主的责任与义务4.1业主的配合与支持4.1.1业主应提供施工所需的场地、水电等基础设施。4.1.2业主应按照专用条款约定，向承包商提供相关资料和支持。4.2业主的工程变更与调整4.2.1业主如需对工程进行变更或调整，应提前向承包商提出，并按照专用条款约定的变更程序办理。4.2.2因工程变更或调整产生的额外费用和工期延误，按照专用条款约定处理。4.3业主的工程验收与支付4.3.1业主应按照专用条款约定的验收程序和标准，对工程进行验收。4.3.2业主应在验收合格后按照专用条款约定的支付方式支付合同价款。4.4业主的其他义务4.4.1业主应保障承包商在施工过程中的合法权益。4.4.2业主应对承包商因履行合同而产生的损失承担赔偿责任。第五章合同价格与支付5.1合同价格的确定与调整5.1.1合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.1.2合同价格如需调整，按照专用条款约定的方式办理。5.2支付方式与期限5.2.1业主通过专用条款约定的方式向承包商支付合同价款。5.2.2支付期限按照专用条款约定的时间办理。5.3进度付款与最终付款5.3.1承包商按照专用条款约定的进度完成工程后，业主进行进度付款。5.3第八章安全生产与环保8.1安全生产的要求与措施8.1.1承包商应制定并执行施工现场安全生产管理制度，确保施工安全。8.1.2承包商应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。8.2安全事故的处理8.2.1发生安全事故时，承包商应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。8.2.2安全事故的处理结果应报告给业主。8.3环境保护的要求与措施8.3.1承包商应遵守国家环保法律法规，采取有效措施防止环境污染。8.3.2承包商应对施工过程中的废弃物进行合理处置，不得随意丢弃。第九章违约责任与赔偿9.1违约行为的界定9.1.1双方均应严格履行合同义务，任何一方违反合同规定均视为违约。9.1.2违约行为包括不履行合同义务、延迟履行合同义务、不按约定履行合同义务等。9.2违约责任的形式与计算9.2.1违约责任的形式包括违约金、赔偿损失等。9.2.2违约责任的计算按照专用条款约定的方式进行。9.3赔偿金额的计算与支付9.3.1赔偿金额根据违约程度、损失程度等因素确定。9.3.2赔偿金额的支付应在专用条款约定的期限内完成。9.4违约争议的解决9.4.1双方应通过友好协商解决违约争议。9.4.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。10.2仲裁程序与裁决执行10.2.1仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按照其仲裁规则进行。10.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。10.3诉讼管辖与判决执行10.3.1诉讼应提交合同签订地人民法院管辖。10.3.2人民法院作出的判决为终审判决，对双方均具有法律约束力。第十一章合同的转让与分包11.1合同转让的条件与程序11.1.1双方同意，未经对方书面同意，任何一方不得将合同的全部或部分转让给第三方。11.1.2合同转让应按照专用条款约定的程序办理。11.2分包的管理与监督11.2.1承包商不得将合同约定的全部义务转让给第三方，但可以分包部分非主体、非关键性工作。11.2.2承包商应对分包工程的质量、安全、进度等负责，并承担相应责任。11.3分包合同的签订与执行11.3.1承包商与分包商签订分包合同时，应向业主备案。11.3.2分包合同的履行、变更、解除等均应通知业主，并得到业主的书面确认。第十二章保密与知识产权12.1保密信息的界定与保护12.1.1双方应对合同履行过程中获知的对方商业秘密和机密信息予以保密。12.1.2保密信息的保护期限自合同终止之日起计算，期限为____年。12.2知识产权的保护与使用12.2.1双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标、著作权等。12.2.2双方在合同履行过程中创造的知识产权，按照专用条款约定归属。第十三章附则13.1合同的修改与补充13.1.1合同的修改与补充应采用书面形式，经双方签署后生效。13.1.2合同的修改与补充不得与合同的原则和精神相抵触。13.2合同解除的条件与程序13.2.1合同解除应符合法律规定和专用条款约定的条件。13.2.2合同解除的程序按照专用条款约定的方式进行。13.3合同的终止与注销13.3.1合同终止是指合同约定的权利义务全部履行完毕。13.3.2合同多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指定区域的用途及功能甲方应明确指定区域的用途及功能，包括但不限于动物展区、互动区、科普教育区等，并按照合同约定的时间向乙方提供详细的区域功能规划。1.2甲方提供的施工资料及支持甲方应向乙方提供动物园内指定区域的施工资料，包括但不仅限于场地现状、地形地貌、基础设施状况等。同时，甲方应提供必要的施工支持，如提供施工用水、用电等。1.3甲方对工程质量的监督与验收甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，并按照合同约定的验收程序和标准，对工程进行验收。如甲方对工程质量有异议，有权要求乙方进行整改或重做。1.4甲方对工程进度的要求甲方应按照合同约定的工期完成工程，如乙方延迟交付工程，甲方有权按照专用条款约定的方式要求乙方支付违约金。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工资质及能力乙方应具备国家规定的相应装修施工资质，并在有效期内。乙方应向甲方提供资质证书复印件，以便甲方进行核查。2.2乙方的施工组织与管理乙方应按照合同约定，组织施工，确保工程进度和质量。乙方应制定施工组织设计，明确施工流程、施工方法、安全措施等，并提交给甲方备案。2.3乙方的施工质量与安全乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和本合同的约定。乙方应严格按照施工方案和安全规程施工，确保施工过程中人员安全。2.4乙方的材料与设备乙方应按照专用条款约定的材料和设备标准，采购施工所需的材料和设备。乙方应对所供材料和设备的质量负责，并承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的职责与义务第三方中介作为合同的协调与管理者，应负责监督乙方的施工进度、质量及安全，协调甲方与乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的监督与检查第三方中介有权对乙方的施工进度、质量及安全进行监督与检查，并要求乙方按照合同约定进行整改或重做，以确保工程顺利达到甲方要求。3.3第三方中介的调解与裁决如甲方与乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介应进行调解。如调解不成，第三方中介有权根据合同约定进行裁决，并要求乙方承担相应的违约责任。3.4第三方中介的费用及支付第三方中介的费用应由甲方、乙方协商确定，并按照专用条款约定的方式支付。第三方中介的费用包括但不仅限于中介服务费、调解费、裁决执行费等。附件及其他补充说明一、附件列表：1.动物展区设计方案2.互动区施工图纸3.科普教育区设施清单4.施工组织设计方案5.安全施工方案6.材料设备采购清单7.工程进度计划表8.工程验收标准9.施工合同专用条款10.施工合同通用条款11.招标文件12.投标文件13.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.未按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务。2.未按照合同约定的方式向甲方提供施工资料及支持。3.未按照合同约定的程序和标准进行工程验收。4.未按照合同约定的方式进行工程变更和调整。5.未按照合同约定的方式支付合同价款。6.未按照合同约定的方式处理安全事故。7.未按照合同约定的方式保护知识产权。8.未按照合同约定的方式履行保密义务。9.未按照合同约定的方式履行合同变更、解除、终止等程序。10.未按照合同约定的方式处理争议。三、法律名词及解释：1.合同：指甲方与乙方之间就动物园内指定区域进行装修改造所达成的协议。2.施工：指乙方按照合同约定对指定区域进行装修改造的行为。3.工程验收：指甲方对乙方施工完成的工程进行质量、安全等方面的检查、评定和认可。4.违约：指任何一方未履行或未正确履行合同义务的行为。5.合同解除：指在合同履行过程中，因一方违约或其他原因导致合同无法继续履行，经双方协商一致或依照法律规定解除合同。6.争议解决：指甲乙双方因合同履行发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。7.知识产权：指由乙方在履行合同过程中产生的专利、商标、著作权等知识产权。8.保密义务：指甲乙双方在合同履行过程中对对方的商业秘密和机密信息承担保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应按照合同约定采取措施加快施工进度，如增加施工人员、延长施工时间