配电工程招标文件答疑疑问讲解

配电工程招标文件答疑疑问讲解合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系方式：乙方：（全称）地址：联系方式：鉴于甲方为配电工程的招标方，乙方为参与该工程的投标方，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程投资估算：__________二、合同条款2.1乙方向甲方提交的投标文件应包括：投标书、投标保证金、资质证明文件、施工组织设计、工程报价等。2.2乙方应保证其投标文件的真实性、合法性，如有虚假陈述或违法行为，甲方有权取消其投标资格，并追究其法律责任。2.3甲方在收到乙方投标文件后，应对其进行审查，并在规定时间内通知乙方是否中标。2.4乙方在中标后，应按甲方要求与甲方签订正式合同，并按合同约定履行义务。2.5甲方应按合同约定支付乙方工程款，并保证工程款的及时支付。2.6乙方应按合同约定完成工程，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.7双方应共同维护合同的履行，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。三、工程变更3.1甲方如需变更工程内容、工程规模、工程投资估算等，应提前通知乙方，并经双方协商一致后进行调整。3.2乙方应根据甲方变更要求，及时调整投标文件，并与甲方重新签订合同补充协议。3.3工程变更不影响双方的权利和义务，除非双方另有约定。四、违约责任4.1甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付工程款×逾期支付天数×日利率。4.2乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付工程款×逾期完成天数×日利率。4.3双方的其他违约行为，应根据违约性质和损失程度，承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.2诉讼期间，双方应继续履行合同，除非有法律判决或裁定停止履行。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.投标文件投标书投标保证金资质证明文件施工组织设计工程报价2.合同签订授权书3.工程验收报告4.工程变更协议5.付款凭证6.工程保修书7.法律法规要求的其他文件和证明材料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按合同约定支付工程款未按合同约定提供施工条件或干扰施工进度2.乙方违约行为：未按合同约定完成工程提供虚假投标文件或非法资质证明未经甲方同意擅自变更工程内容或规模3.违约行为认定：根据合同条款和相关法律法规，一方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，对方有权要求履行或解除合同，并要求违约方承担违约责任。违约行为的认定应由双方协商一致，或根据法院判决、仲裁裁决确定。三、法律名词及解释：1.甲方：指配电工程的招标方，合同中的权利和义务主体。2.乙方：指参与配电工程投标并签订合同的施工方，合同中的权利和义务主体。3.投标保证金：乙方为保证投标诚信和履行合同义务向甲方支付的一定金额的金钱。4.工程款：甲方根据合同约定，向乙方支付的为完成工程所支付的款项。5.违约金：违约方因违约行为应向守约方支付的赔偿金。6.日利率：按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并承担因延误产生的额外费用。甲方应提供必要的施工条件，避免不必要的延误。2.工程质量问题：乙方应按照合同约定和国家标准进行施工，确保工程质量。甲方应按时进行质量检查，发现问题及时通知乙方整改。3.工程变更：变更内容应经双方协商一致，并签订补充协议。变更导致的费用和时间调整，双方应友好协商解决。4.支付纠纷：甲方应按照合同约定及时支付工程款。乙方应提供合法的发票和付款凭证，确保款项的合理使用。5.法律纠纷：双方应遵守国家法律法规，如发生纠纷，可通过友好协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.配电工程招标阶段：用于明确招标方和投标方的权利和义务。2.配电工程施工阶段：用于指导和规范双方在施工过程中的行为。3.