时尚买手店装修材料订购

时尚买手店装修材料订购合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同目的和原则1.3合同文件的优先顺序1.4合同的生效和终止第二章：装修材料订购2.1材料种类和规格2.2订购数量和质量标准2.3供应商的选择和评审2.4订购流程和时间安排第三章：价格和支付条款3.1材料价格3.2支付方式3.3支付时间和进度3.4发票和税务第四章：交货和验收4.1交货方式和时间4.2验收标准和程序4.3质量问题和处理4.4退货和换货条款第五章：质量保证5.1供应商的质量责任5.2质量控制和检验5.3供应商的售后服务5.4质量争议的处理第六章：运输和保险6.1运输方式和责任6.2运输时间和费用6.3保险责任和理赔第七章：合同的变更和解除7.1变更和解除的条件7.2变更和解除的程序7.3变更和解除的法律后果第八章：违约责任8.1供应商的违约行为8.2买手的违约行为8.3违约责任的承担和赔偿第九章：争议解决9.1争议解决的方式9.2仲裁条款9.3法院诉讼第十章：合同的适用法律和争议解决10.1适用法律10.2争议解决的优先顺序第十一章：保密条款11.1保密信息的范围和义务11.2保密信息的例外情况11.3违约责任第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件12.2合同分包的限制第十三章：其他条款13.1不可抗力13.2合同的修改和补充13.3合同解除后的处理第十四章：附录14.1材料样品和规格书14.2付款凭证和发票14.3其他相关文件合同编号：_________第一章：总则第一条款合同主体及定义第二条款合同目的和原则第三条款合同文件的优先顺序第四条款合同的生效和终止第二章：装修材料订购第五条款材料种类和规格第六条款订购数量和质量标准第七条款供应商的选择和评审第八条款订购流程和时间安排第三章：价格和支付条款第九条款材料价格第十条款支付方式第十一条款支付时间和进度第十二条款发票和税务第四章：交货和验收第十三条款交货方式和时间第十四条款验收标准和程序第十五条款质量问题和处理第十六条款退货和换货条款第五章：质量保证第十七条款供应商的质量责任第十八条款质量控制和检验第十九条款供应商的售后服务第二十条质量争议的处理第六章：运输和保险第二十一条运输方式和责任第二十二条运输时间和费用第二十三条保险责任和理赔第七章：合同的变更和解除第二十四条变更和解除的条件第二十五条变更和解除的程序第二十六条变更和解除的法律后果第八章：违约责任第二十七条供应商的违约行为第二十八条买手的违约行为第二十九条违约责任的承担和赔偿第九章：争议解决第三十条争议解决的方式第三十一条仲裁条款第三十二条法院诉讼第十章：合同的适用法律和争议解决第三十三条适用法律第三十四条争议解决的优先顺序第十一章：保密条款第三十五条保密信息的范围和义务第三十六条保密信息的例外情况第三十七条违约责任第十二章：合同的转让和分包第三十八条合同转让的条件第三十九条合同分包的限制第十三章：其他条款第四十条不可抗力第四十一条合同的修改和补充第四十二条合同解除后的处理第十四章：附录第四十三条材料样品和规格书第四十四条付款凭证和发票第四十五条其他相关文件第八章：争议解决第三十条争议解决的方式第三十一条仲裁条款第三十二条法院诉讼第九章：其他条款第四十条不可抗力第四十一条合同的修改和补充第四十二条合同解除后的处理第十章：附录第四十三条材料样品和规格书第四十四条付款凭证和发票第四十五条其他相关文件第十一章：合同的签署和生效第四十六条签署时间和地点第四十七条合同的生效条件第四十八条合同的保存和复制第十二章：合同的终止和解除第四十九条合同终止的条件第五十条合同解除的程序第五十一条解除后的权利和义务第十三章：一般规定第五十二条合同的解释第五十三条合同的适用范围第五十四条合同的完整性和独立性第十四章：签字页买手（甲方）：供应商（乙方）：签字：日期：多方为主导时的，附件条款及说明1、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：设计变更甲方如需对原定的装修设计进行变更，应提前不少于15天书面通知乙方，并说明变更的具体内容和原因。乙方应在收到变更通知后7天内回复甲方，确认变更的可行性和相关费用的变动。如乙方同意变更，双方应签订书面变更协议，并按变更后的协议执行。附加条款二：额外费用如因甲方原因导致工程延期、停工或变更，乙方有权要求甲方支付因此产生的额外费用。额外费用包括但不限于人工费、材料费、仓储费等。具体费用标准和计算方式由双方另行协商确定。附加条款三：质量保修乙方应对所提供的装修材料和施工质量承担不少于一年的保修责任。在保修期内，如出现材料质量问题或施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后7天内予以修复或更换，并承担由此产生的费用。2、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明附加条款一：原材料提供乙方应保证提供的装修材料符合国家相关标准和甲方要求。乙方应在交货前提供材料合格证明和检测报告。如甲方对材料质量有疑义，有权要求乙方提供additional材料检验报告。附加条款二：工期延误如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金。违约金的计算方式为：每日违约金金额为合同总金额的0.5%。如乙方无法在规定时间内完成工程，应承担因此产生的全部责任。附加条款三：信息保密乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。3、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明附加条款一：中介费用如合同执行过程中涉及第三方中介，中介费用由甲方承担。甲方应在支付中介费用前，与乙方协商确定中介费用的标准和支付方式。附加条款二：中介的责任和义务第三方中介在合同履行过程中，应对其提供的信息和服务承担责任。如因中介原因导致合同履行出现问题，乙方有权要求中介承担相应的责任。附加条款三：中介的保密义务第三方中介应对在合同执行过程中获得的甲方和乙方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给任何第三方。中介违反保密义务的，应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.材料样品和规格书2.付款凭证和发票3.合同变更协议4.材料检验报告5.第三方中介服务协议6.保密协议7.仲裁协议8.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付款项未按约定提供材料或提供不符合质量标准的材料未按约定时间完成设计变更或额外费用的支付2.乙方违约行为未按约定时间交付材料或施工提供的材料或施工质量不符合标准未按约定时间修复或更换有质量问题的材料或施工3.第三方中介违约行为提供错误或不实的信息和服务未按约定保密甲方和乙方的商业秘密和个人信息未按约定承担责任和义务三、法律名词及解释：1.违约金：一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应支付给对方一定数额的金钱。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.仲裁：合同双方通过仲裁机构解决争议的一种方式，仲裁裁决具有法律效力。4.法院诉讼：合同双方通过法院解决争议的一种方式，法院判决具有法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料质量问题及时检验材料，不符合标准的要求乙方更换或修复。2.工期延误协商确定违约金计算方式和支付时间。3.设计变更和额外费用签订书面变更协议，明