景观工程施工合同样本

第第页景观工程施工合同样本篇一：园林景观工程施工合同范本合同编号：园林景观工程施工合同工程名称：**项目园林景观工程施工合同工程地方：甲方：乙方：年月日园林景观工程施工合同甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合**省**市有关规定及本工程的实在情况，遵奉并服从平等、本身乐意、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方经协商全都，订立本合同。一、工程施工内容、范围、承包方式1.1工程名称：（以下简称“本工程”）1.2工程施工内容、范围：包含但不限于以下内容：园林景观工程实在包含经甲方确认的园建、绿化等施工图纸及甲方指定的施工内容等。本合同工程的承包方式：包工包料、包机械、包质量（包含产品质量和施工质量）、包树木成活（完工验收后三个月苗木成活）、包工期、包安全（包含第三者安全）、包文明施工、包技术方案、包料子涨价风险、包料子损耗、包料子送检及检测合格、包细部节点处理（按规范要求）、包应缴纳的保险、包国家规定需缴纳的全部税金、各种措施费用等全部定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工搭配费，包验收及相关费用、包因验收不能通过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等所需的全部工作内容和费用。二、工期开工日期：年月日完工日期：年月日总日历天数：天三、质量标准满足国家现行《建筑工程施工质量验收规范》《建筑工程施工质量评价标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》《园林工程与施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》等规范，工程必需实现质量评定的合格标准。四、合同文件构成及解释次序4.1合同文件构成：（1）本合同；（2）乙方的报价书；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）施工图纸；（5）本工程的施工总承包合同；（6）经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件（未加盖公司印章的文件视为无效文件）。4.2本合同履行期间的解释次序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有模棱两可或相互矛盾之处，以所列时间在后的文件为准。五、双方的工作5.1甲方的工作。5.1.1现场委派由负责项目管理，代表甲方实施各项管理工作，负责办理与施工有关的各项事务。5.1.2向乙方供应施工图纸及有关技术资料一套。5.1.3施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。5.1.4布置乙方收集整理相关技术资料，审核乙方编制的工程完工结算资料。5.1.5如显现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令的情况，有权视情节对乙方做出惩罚，由此造成的一切损失由乙方承当。5.1.6甲方管理人员有权依据本合同商定对乙方违反关于进度、质量、安全生产、文明施工、环境保护、料子供应、劳务人员管理等方面的条款的行为开具惩罚通知单。惩罚通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收惩罚通知单而免责。惩罚金额甲方有权直接从乙方的工程进度款或结算款中扣除。5.2乙方的工作。5.2.1乙方委派驻工地的代表，权限为协调组织完成施工任务，办理现场签证、工程结算等工作。5.2.2依据甲方供应的施工图纸及有关资料，在开工之日后15个日历天内，编制工程预算报甲方经营预算部门。5.2.3按施工图纸、施工组织设计以及双方商定选定的标准、规范，组织具有相应资格证书的技术娴熟的工人进行施工作业，确保工程质量实现商定验收的标准，确保工期定时实现。甲方有权依据工程实际情况，随时要求乙方调整或加添现场作业人员，对此乙方必需无条件执行。否则，由于乙方原因导致拖延工期，造成的损失由乙方承当。5.2.4本合同签订后14个日历天内，乙方须依据《中华人民共和国劳动合同法》、其他相关法律及本地政府机关规定或指示等为其施工人员等购买并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备保险，保险期自本合同工程开工之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止。乙方须负责和保障甲方免于承当任何因此产生的索赔、赔偿、诉讼及费用。上述所提到的保险费用，已经综合包含在本合同价款中，乙方不得因任何理由向甲方提出索赔。5.2.5乙方必需认可并接受甲方供应的施工环境、作业条件，施工过程中应采取相应措施躲避扰民，同时听从甲方管理人员的指挥，不得以此要求加添任何费用。5.2.6本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工单位或人员（以下简称第三方）完成。第三方发生的各项费用由乙方承当，且第三方所发生的费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣除。5.2.7做好施工管理工作，布置好工人的生活，杜绝其以任何理由滋事。如显现聚众闹事等行为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支出违约金1万元，并承当由此给甲方造成的一切损失。5.2.8做好施工场合现有产品和设备、管线保护工作，承当因自身责任造成的损失和罚款。承当本合同工程产生的垃圾的清理外运工作和费用。5.2.9施工期间如发生现场签证，乙方应在现场事实发生日起的7天内，报监理、甲方项目代表，签证要按甲方要求格式认真填写签证事件的时间、原因、内容、数量等内容，否则不予办理。乙方报送的签证必需经过乙方派驻现场代表、乙方法定代表人（或委托人）签认加盖公章，并经监理、甲方派驻现场代表签认后经甲方相关人员审核签字、盖章确认后方可生效。逾期未办理现场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐全篇二：园林景观施工合同范本园林景观施工合同范本发包方：承包方：园林绿化工程施工承包合同书甲方（发包方）：（以下简称甲方）乙方（承包方）：（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，加强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、本身乐意、公平、协调全都的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：工程地方：工程内容：设计施工图纸所包含的全部内容二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为：20**年月日至年月日绿化工程养护期为：年月日至年月日。五、工程价款的支出与结算1、按工程进度每月支出完成产值的______％；2、新工工程完工后支出工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余％的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成增补协议，所达成的增补协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。*************（公章）（公章）甲方代表签字：乙方代表签字：年月日年月日篇三：项目景观工程施工合同**住宅小区A地块（一期）景观工程施工承包合同发包人：湖南**建设集团有限公司**布置区一期项目部承包人：湖南**景观工程有限公司签订日期：发包方：湖南**建设集团有限公司**布置区一期项目部（以下简称甲方）承包方：湖南**景观工程有限公司（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方同意将**住宅小区A地块（一期）景观工程发包给乙方施工（该景观工程设计亦由乙方负责，另行签订设计合同），为了明确双方的权利、义务，经协商全都，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：**住宅小区A地块（一期）景观工程2、工程地方：湘潭昭山3、监理单位：4、合同价款：本工程景观施工平米包干单价上限值为315元/m2（含税），即实际施工结算单价以315元/m2为上限。实际施工结算单价＝（按甲乙双方最终确认的分项预算单价分项实际工程量）景观水平投影面积。如实际施工结算单价超出315元/m2时则按315元/m2结算，如低于315元/m2时按实际施工结算单价结算。现场更改签证部分不计入实际施工结算单价内；暂定园林景观水平投影面积为9429m2；暂定合同总价为294万元（贰佰玖拾肆万元整，含税）。二、承包范围湖南水**建筑与景观设计有限公司设计的《**住宅小区A地块（一期）景观工程施工图》及本合同商定的施工范围内的全部景观工程项目，其中315元/平米上限值单价包干范围与非包干范围界定如下：（一）、包干价上限值包含的施工范围：a、硬质部分：本工程施工图设计范围内的隐形消防车道、园路、台阶、入户平台、广场、残坡、木平台、水景基层及饰面；岗亭、景墙、产品亭、残坡栏杆、主入口铁艺门；建筑外墙与景观范围衔接处的地面收口（景观水平投影面积算至接口处）等施工图全部硬质。b、土方部分：本工程设计范围内设计标高正负50cm以内土方的整形；本工程设计范围内的其他土方开挖、回填工程。c、绿植部分：本工程设计范围内苗木采购、栽种、成活、质保期内（一年）养护（主入口处设计的一株胸径为2830的大桂花除外）。d、给水部分：本工程设计范围内小区给水管网处（包含开T接口）开始至图纸范围内所有给水点的管道及设备。[明确料子品牌：联塑]e、排水部分：本工程新设计的景观排水管道、排水井及设备；景观排水沟及雨水口。[明确料子品牌：联塑]f、照明：本工程设计范围内的景观配电箱、照明灯具及布线。[明确料子品牌：配电：正泰；灯具：古镇汇展；布线：金杯、金凤、西湖。]g、水景部分：本工程设计范围内水景水泵、喷头及配套布管、布线。[明确料子品牌：水泵：徐州潜丰。]h、配套设施：配套设施平面图上注明的垃圾桶、家具、雕塑、花钵。（二）、包干价上限值不包含的施工范围：a、主入口设计的一株2830大桂花；全部围墙及其基础和其他围墙附属部分；b、建筑周边散水、排水明沟、阴沟，建筑外墙与景观范围衔接处的墙身收口。c、地库顶板排水设施（沥水板、土工布、阴沟等）。d、土方的回填及机械整形；发包方所供应的基础地形标高超出设计标高50cm需要使用机械平整的费用。e、给排水：设计范围外的雨水井及其他各类井、雨水井及其他各类井的井盖、雨水井与雨水井之间的连接管；因既有井口与景观完成面标高差别造成的升井或降井施工；超出施工范围线的给排水管的接入或接出施工，或施工范围线内为后期工程进行的预埋施工。f、电：景观配电箱到电源接入点的主电缆；超出施工范围线的电缆管线的接入或接出施工，或施工范围线内为后期工程进行的预埋施工。g、监控、门禁、道闸、背景音乐等全部弱电及智能掌控系统。h、标识系统、信报箱。i、施工范围外的临时施工通道修建。j、施工现场临时围墙或围挡。k、发包方或其他施工方遗留在施工现场的建筑垃圾或其他物品的清理；原有道路、围墙、停车位及其他设施的拆除、外运。l、因发包方未供应或供应不准确的隐匿资料造成承包方施工过程中发生地下管线或其他设施损坏所产生的费用。M、围墙或其他部位的地基因承载力不足所进行的地质基础处理（如有）。三、承包方式1、按预算分项单价包干模式，预算分项单价已综合考虑各种不利因素和风险在内，竣工结算时不因任何因素的显现而调整该单价。2、现场签证部分按实结算，合同明确单价或下达工程指令后协商综合单价，现场核定工程量。签证部分造价不包含在315元/m2单价掌控范围内。3、包工、包料、包质量、包保险、包安全、包进度、包文明施工。四、合同价款1、本工程按甲、乙双方确定的施工项目预算分项单价进行结算，且最终施工结算单价以315元/m2为上限。施工结算单价＝（按甲乙双方最终确认的分项预算单价分项实际工程量）景观水平投影面积。如最终施工结算单价超出315元/m2时则按315元/m2结算，如低于315元/m2时按施工结算单价结算。现场更改签证部分不计入实际施工结算单价内。预算分项单价中已包含人工费、料子费、机械费、措施费、运输费（包含转运费）、安全文明施工措施费、工人保险金、管理费、利润、税金、反季节莳植费、交叉作业费、因土质不符合设计要求而采取的少量（换土工程量在200m3以内）换土费用、维护一年等全部费用（附双方确认的预算清单表）。2、本景观工程计价计量规定：本工程景观施工平米包干单价为上限值为315元/m2，指标确立基础为湖南水**建筑与景观设计有限公司设计的《**住宅小区A地块（一期）景观工程施工图》。施工范围内园林景观工程的水平投影面积，经甲方、乙方、监理现场测量园林景观工程的分界边线（各楼栋分界边线亦据实测量边线代表点坐标），依据景观分界边线的坐标计算景观工程施工水平投影面积，如有夹层（且夹层内已实际施工有景观工程）则夹层范围内分层计算正投影面积并相加。五、工程结算1、工程结算方式本工程按甲、乙双方确定的施工项目预算分项单价进行结算，且最终施工结算单价以315元/m2为上限。实际施工结算单价＝（按甲乙双方最终确认的分项预算单价分项实际工程量）景观水平投影面积。如最终实际施工结算单价超出315元/m2时则按315元/m2结算，如低于315元/m2时按实际施工结算单价结算。现场更改签证部分不计入实际施工结算单价内。设计施工图中设计有、但实际又未施工的项目，应从竣工结算中扣除此部分费用。2、工程结算的编制依据（1）双方签定的施工合同和在施工期间签署的增补协议；（2）竣工资料及竣工图；（3）工程量签证单；（4）双方商定的其他经济支出；（5）经双方确认后的预算清单表（附件）。3、对设计更改增减及现场签证部分的结算：（1）合同附件中已有适用的更改工程的单价，按合同已有的价格计算，更改合同价款；（2）合同附件中只有仿佛的更改工程的单价，可以此作为基础，更改合同价款；（3）合同附件中无适用的更改工程的单价，由乙方参照市场行情提出合理的单价，经甲方审定后执行。4.结算总价的构成：（1）合同总价按第五条第1款商定计算；（2）更改及签证部分价款；计算公式为综合单价实际工程量（3）结算总价=（1）+（2）（4）额外工作内容：当发包人需承包人完本钱合同承包范围外的零星工作内容时，承包人应当搭配执行。常用项目按以下综合单价（含税）结算：合同承包范围以外的零星工作项目综合单价表备注：以上为固定全费用综合单价，计入签证及更改时不再计取规费、税金；亦不再进行优惠；进出场费视现场情况另行计取。5．结算前提条件：（1）工程全部竣工验收合格，并办完相应竣工验收手续；因发包方场合等原因导致中途停工达一个月以上时，承办人有权要求甩项验收并按实际完成工程量办理结算；篇2:高校维护和修理工程施工合同（5万元以上）扬州高校维护和修理工程施工合同（5万元以上）甲方：签订地方：乙方：签订时间：甲乙双方本身乐意协商，就甲方达成如下协议：工程名称或项目：承包方式：包工包料工作内容：招标文件、设计图纸、施工要求等四、计划工期及延误责任：自年月日始，确保在年月日前完工，工期保证金合同价的5%。除不行抗力、非甲方原因外，每延误一天，罚1000元，逾十天以上者，罚款加倍。五、双方的责任和义务：1、乙方应严格按专业施工规范施工，主管技术人员必需参加，工地应有安全保卫措施，并承当竣工交付前的保险业务。2、乙方承当工程建设过程中的全部人身和资产安全责任，甲方概不负责。3、乙方采购料子、设备（附清单）必需符合有关规范、设计图纸和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。4、乙方指派同志负责施工，以保证质量，并接受甲方现场监督。甲方指派同志任工地甲方代表，进行质量、工期、造价掌控和施工管理监督。5、乙方应保证四周建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必需无条件及时修复并承当由此发生的各种费用。6、隐匿工程，必需由甲方维护和修理管理科和审计处相关同志参加验收后方可进行下一步施工。7、本工程中发生的全部非定额范围内的用工每项次签证点工在10个工日以内或签证金额在500元以内，由工地甲方代表签认即可（更改不得超出2%），超出以上标准的按后勤保障处有关规定执行，凡更改项目必需在甲方同意更改之日起十日内予以签证，否则，甲方认为更改不产生费用和工期延期，无须签证。8、达不到商定的质量等级乙方必需返工，直至实现商定的质量等级，返工费用乙方自理，并赔偿由此给甲方造成的损失。9、文明施工：乙方必需保证施工场合内的乾净卫生，工作人员的言行，必需符合学校精神文明要求，对施工噪音的掌控必需符合扬州市有关规定，在正常教学时间，以不影响教学为前提。10、工程竣工后的一年内，乙方承当保修义务。11、工程延期：非乙方原因和不行抗力造成的，经甲方同意顺延的工期。六、技术资料、图纸供应方法及保密要求：竣工后一个月内乙方向甲方供应两套完整的竣工图及相关资料，并不得将甲方单位相关资料外泄。七、竣工后一个月内，乙方按要求将结算报告给甲方，乙方未按合同规定时间报结算，停止报名参加维护和修理工程投标，直到决算送达甲方。八、合同价款：九、结算方式：中标价+十、付款方式：工程竣工验收合格后，工程结算书送达维护和修理科后付至合同价（不含暂定价、甲供材）的50%，初审结束结算送达审计处后付至合同价（不含暂定价、甲供材）的70%，审计结束后付至审计价的95%，余款5%在竣工验收一年后付清。十一、工程更改价掌控在合同价款的10%十二、工程分包：工程分包必需经甲方同意，否则不得分包给任何个人或单位，若分包被甲方发现，一律取消其承包资格，且今后不得在扬州高校竞标。十三、争议解决方法：双方当事人协商解决。协商不成，双方同意由扬州仲裁委员会仲裁。十四、本协议未尽事宜参照招标文件精神执行。十五、本合同一式六份，甲乙方法定代表人（或委托代理人）签字加盖公章后生效，双方各执二份，一份给甲方审计部门，一份财务结账。十六、双方需增补的事项：1、甲方招标时供应的文件和乙方投标时供应的文件均为管束双方行为的有效文书。2、工程质量为合格。3、乙方在施工过程中应严格按甲方的施工要求施工，施工用水电费挂表计量，工程竣工验收后一周内结清。4、乙方在施工中需做好安全工作，严格执行《建设工程安全生产管理条例》，一切安全责任乙方自负。56、各项规费按施工企业承发包计价手册上核定的费率计取，如不能供应，则不予计取；现场安全文明措施费不止独计费，综合在分项报价中；管理费、计划利润费率不得高于三类工程相应的费率。甲方（签章）：乙方（签章）：法定代表人：法定代表人：（委托代理人）：（委托代理人）：电话：电话：开户行：开户行：帐号：帐号篇3:高校维护和修理工程施工合同（15万元）扬州高校维护和修理工程施工合同（15万元）甲方：签订地方：乙方：签订时间：甲乙双方本身乐意协商，就甲方达成如下协议：工程名称或项目：承包方式：包工包料工作内容：招标文件、设计图纸、施工要求等四、计划工期及延误责任：自年月日始，确保在年月日前完工，工期保证金合同价的5%。除不行抗力、非甲方原因外，每延误一天，罚1000元，逾十天以上者，罚款加倍。五、双方的责任和义务：1、乙方应严格按专业施工规范施工，主管技术人员必需参加，工地应有安全保卫措施，并承当竣工交付前的保险业务。2、乙方承当工程建设过程中的全部人身和资产安全责任，甲方概不负责。3、乙方采购料子、设备（附清单）必需符合有关规范、设计图纸和施工要求规定的质量要求，有质量保证书及材质试验单等相关质保文件，且经甲方认可。4、乙方指派同志负责施工，以保证质量，并接受甲方现场监督。甲方指派同志任工地甲方代表，进行质量、工期、造价掌控和施工管理监督。5、乙方应保证四周建筑物安全不受施工影响，施工过程中如发现地下管线及其他设施，在甲方代表下达指令前予以保护好。若有损坏，乙方必需无条件及时修复并承当由此发生的各种费用。6、隐匿工程，必需由甲方和审计处相关同志参加验收后方可进行下一步施工。7、本工程中发生的全部非定额范围内的用工每项次签证点工在10个工日以内或签证金额在500元以内，由工地甲方代表签认即可（更改不得超出2%），超出以上标准的按后勤保障处有关规定执行，凡更改项目必需在甲方同意更改之日起十日内予以签证，否则，甲方认为更改不产生费用和工期延期，无须签证。8、达不到商定的质量等级乙方必需返工，直至实现商定