2024年工程劳务分包合同参考模板（三篇）

第9页共9页2024年工程劳务分包合同参考模板第五部分质量与验收第十三条乙方须严格遵循规范、标准、设计要求及各项交底进行施工，并接受甲方管理人员的随时检查。13-1质量标准：_____13-2如施工中甲方检查发现工程质量未达标准，乙方应按甲方要求进行返工，并承担相应费用。如返工系非乙方原因导致，甲方应承担费用。13-3对于隐蔽工程和中间验收部分，乙方自检合格后应及时通知甲方进行验收。验收合格并经甲方相关人员签字后，乙方可继续施工。13-4如验收结果符合要求，但甲方相关人员在验收后24小时内未在验收记录上签字，乙方可视为已获甲方批准，可继续施工。13-5若甲方要求对已隐蔽的工程重新检查验收，乙方应按要求进行，并在检查后重新覆盖和修复。若检验符合合同约定标准，甲方承担相关费用；否则，责任方需承担费用。13-6若乙方对甲方的指示置若罔闻或不听从甲方安排，甲方有权酌情采取经济处罚措施，情节严重者可中止合同。13-7若乙方施工的检验批、分项工程未达到新规范的合格级别，乙方须立即返工，费用自负，并可能面临罚款。同时，不允许出现不合格的分项工程。若上一道工序未经验收合格即强行施工下一道工序，除返工外，乙方将受到严厉处罚。第六部分安全与文明施工第十四条甲方负责安全交底，并提供合格的安全设施和设备，乙方需严格遵守安全操作规程和相关规定。乙方自身原因造成的安全事故、费用和责任由乙方自行承担。第十五条安全文明工地标准：_____15-1乙方应严格按照《陕西建工(集团)总公司建设工程施工现场综合考评实施细则》执行，确保安全文明施工。奖惩标准参照分公司月检季评考核标准。15-2乙方需指派专人负责清扫施工现场、住宿区和厕所卫生，同时负责现场安全保卫工作。甲方将补助其每人每月的工资。15-3安全防护、双排脚手架等的搭设和挂设密目网由乙方负责，必须按规范封闭施工区域。15-4乙方须确保各项工程符合检查要求，以达到省、市级安全文明工地标准。15-5对于严重违反现场劳动纪律、打架斗殴或不听从甲方管理人员劝阻的行为，将对当事人罚款，并在情节严重时，甲方有权终止合同。15-6施工现场应保持整洁，工作完成后及时清理，物料应整齐有序堆放。否则，由此造成的额外用工或直接经济损失由乙方负责。第七部分其他第十六条16-1若乙方行为严重损害甲方形象及利益，甲方有权提出终止合同。16-2乙方无法完成甲方安排的生产计划，且无有效整改措施，甲方有权采取措施。16-3对于质量问题，乙方若置若罔闻或不听从甲方安排，私自修改，造成不良影响，甲方有权采取相应措施。16-4如因质量问题需终止合同，除留少数人员处理善后事宜和办理结算移交外，乙方应无条件全部撤离现场。否则，由此造成的损失由乙方承担。16-5无特殊原因，若乙方未能按时完成甲方安排的生产进度计划，将面临每日罚款。第十七条若甲、乙双方在劳务纠纷中无法达成一致，可由双方主管机关进行调解。调解不成，可申请仲裁或直接向当地人民法院提起诉讼。第十八条18-1本工程承包单价的确定依据及取费标准应在事前商定，施工期间不得更改。18-2未经甲方同意，乙方中途退场所引发的一切后果及经济损失由乙方承担。18-3若因特殊情况导致甲方资金暂不到位，乙方不得因此影响正常施工。第十九条本合同未尽事宜，双方可在补充条款中另作约定，作为本合同的补充。第二十条补充条款及与本合同效力的补充细则或文件：1、工程项目与工程量清单；2、施工形象进度计划，劳力需用量计划；3、保证进度、质量、安全文明施工的补充细则；4、陕西建工(集团)总公司(本部)优良工程评定办法；5、合同实施过程中的各种交底；6、双方协商的补充条款。第二十一条本合同自甲乙双方签字盖章后生效，工程尾款结清后自行失效。双方应共同维护合同的法律性。第二十二条本合同一式份，甲方份，乙方2024年工程劳务分包合同参考模板（二）合同甲方：_____(以下称“第一方”)合同乙方：_____(以下称“第二方”)根据《中华人民共和国民法典》，第一方将承建的工程之劳务部分转交给第二方。为明确双方权利与义务，并考虑工程的实际状况，经双方协商一致，达成以下协议：一、工程名称：_____二、工程建筑面积：____平方米三、工程总金额：____元四、工程期限：自____年____月____日至____年____月____日五、质量标准：六、工程款支付：自开工一月后支付____万元，余款在工程完工后结清。七、第二方在施工期间必须确保特殊工种100%持证，技工85%持证，平工60%持证。八、所有分包工程必须达到国家规定的质量标准，由甲方现场质监负责人按相关验收规范和标准验收并确认。九、分包工程工期：乙方应按项目计划进行，每延误一天，罚款____元，依次类推。十、第二方的个人所得税等税费由甲方代扣代缴，并向第二方提供税务证明。十一、临时设施的水、电费用由第二方承担。十二、乙方需与农民工签订劳动用工合同。十三、乙方必须严格遵守《劳动合同法》及建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法规，按时足额支付农民工工资，工资发放记录须报甲方项目部备案。十四、如有未尽事宜，双方应秉持诚实信用原则，依据相关规定协商解决。协商无效时，可向第一方所在地法院提起诉讼。十五、本合同共____份，第一方持有____份，第二方持有____份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效，分包工程完工验收后自动失效。甲方：_____法定代表人：_____委托代理人：_____现场代表：_____日期：____年____月____日乙方：_____法定代表人：_____委托代理人：_____分包商：_____日期：____年____月____日2024年工程劳务分包合同参考模板（三）八、材料损耗管理1、所有进场材料需由乙方材料员和工长共同验收，全部纳入乙方管理范畴。2、钢管损耗率不超过1%，扣件不超过2%，木模板、木枋不超过3%，竹胶板整张损耗率不超过1%，对拉螺杆不超过1%，D形卡损耗率按9%计算。3、若乙方能有效控制材料损耗在规定范围内，超出部分乙方需按材料原价赔偿甲方。4、工程竣工后，乙方需清理并回收枋竹胶板上的钉子，以及清理混凝土残渣。九、文明施工与标准化要求1、乙方需确保现场材料有序堆放，标识清晰。半成品制作需整齐排列，标明部位、生产日期及制作人。2、若乙方违反文明施工规定，甲方将对乙方处以50元/次的罚款。3、施工现场需保持整洁，做到工完场清。4、如甲方项目要求统一着装，乙方承担80%的服装费用，甲方项目部补助20%。5、工人宿舍内个人物品需整齐摆放，生活垃圾需按规定地点堆放。6、乙方应自行满足其他标准化文明施工要求。十、双方责任与义务1、甲方应及时提供所需材料，包括钢管、木材、竹胶板、施工图、变更通知单、会审纪要等。2、甲方为乙方提供食宿条件，乙方原则上自备生活费，甲方工长可视工程量完成情况酌情提供饭菜票，费用在乙方人工费结算中扣除。3、甲方管理人员应协调好交叉施工，避免或减少乙方窝工现象。4、甲方提供塔机及夜间照明设备。5、甲乙双方签订劳务合同时，须同时签订安全施工合同，以确保合同效力。6、甲方项目部组织会议时，乙方负责人必须参加，否则将对乙方处以罚款。7、乙方需及时提供所需机具、材料及工具，确保工程顺利进行。8、乙方负责人（或指定专人）需24小时在岗（特殊情况需向主办工长及分管工长请假），否则将对乙方罚款。9、乙方必须服从甲方项目部的安排和调整，否则将按延误工期处理。10、乙方的暂住证、务工证、身份证、计划生育证等证件需由乙方自行办理。11、乙方负责人需陪同甲方项目经理、主办工长、工长参加质检站的质量检查并做好记录，缺席将对乙方罚款。12、如乙方不听从甲方安排，甲方有权随时要求班组退场，且不予结算工程量。13、如乙方自行退场或有未完成的工作，未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣除。15、乙方不得雇佣未满16周岁的童工。16、乙方需按照成都市社会保险相关规定，为现场所有人员购买非城镇从业人员综合社会保险并报甲方备案。十一、补充协议如有未尽事宜，双方将通过补充合同协商解决。十二、合同终止条款如乙方不服从现场管理或未达到合同要求，甲方有权终止合同。十三、合