2024年工程招标合同经典版（二篇）

第6页共6页2024年工程招标合同经典版一、资格审查：对潜在投标人进行资格确认；二、招标文件编制：负责编制详细的招标文件；三、工程预算编制：进行工程预算的精确计算；四、组织开标会议：有序组织召开开标会议；五、现场考察与答疑：组织现场踏勘并解答投标人疑问；六、开标与评标管理：有序进行开标及评标过程；七、工程合同草拟：初步拟定工程合同文本；八、其它与发包相关事务：处理与发包相关的其它事宜。三、委托人对代理人完成合同规定工作的时间要求：1、代理工作启动时间：2、代理工作完成时间：四、招标代理服务费用计算与支付：1、招标代理服务费将根据国家现行取费政策，采用特定计算方法确定。2、招标代理服务费支付方式可选以下任一：由委托人支付；与投标人约定，由中标人支付。无论选择哪种方式，招标文件中必须明确写明，并包含在投标报价中。五、委托人的权利：1、委托人有权参与招投标的各个环节。2、委托人有权要求代理人定期报告代理工作的进展。3、委托人有权要求更换不胜任工作或需回避的代理人。4、委托人有权决定代理人的具体工作内容。5、如发现代理人违反相关法律法规或建设程序，经确认后，委托人有权要求改正，直至终止合同。六、委托人的义务与责任：1、委托人在代理工作开始前需办理完所有必要的审批手续，确保招标工作条件具备。2、委托人应向代理人及时、免费、准确地提供所需文件和资料。3、代理人提出的书面请求，委托人应在规定时间内书面回复，延误责任由委托人承担。4、如项目内容、时间等有重大调整，委托人应提前书面通知代理人，以便调整工作安排，延误责任同样由委托人承担。5、委托人有义务对依法应保密的信息进行保密。6、应在法定时间内签订工程合同，并提交建设行政主管部门备案。七、代理人的权利：1、有权拒绝违反国家法律、法规和规定的任何人为干预。2、有权在授权范围内依法办理委托项目的招标工作。3、有权建议更换不胜任或有利益冲突的委托方人员。4、如委托人的条件和要求不合规，代理人可建议修改，拒绝修改的，代理人有权单方面终止合同。5、有权要求委托人在规定时间内免费提供详细的书面资料以进行代理工作。6、代理人不保证任何特定投标人为中标人。八、代理人的义务与责任：1、应依法行事，遵循公平、诚信原则，按合法程序进行招投标代理活动。2、在规定时间内完成委托工作，不得将服务转包给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划及相关的招投标资料，并做好相关法规解释工作。4、代理人员如与潜在投标人有利益关系，应主动申请回避。5、在代理过程中，对保密信息负有保密义务。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、提供以下招标投标的文件资料：九、联系人指定：委托方指定人员与代理方协调相关事宜；代理方指派项目招标代理工作负责人。十、合同价款支付方式及期限：十一、违约、索赔、奖励及争议解决：1、违约方需承担因违约造成的损失，如另一方要求继续履行合同，违约方在承担违约责任后仍需继续履行。2、违约方需赔偿因违约给第三方造成的损失。3、变更合同条款须另签补充协议，补充协议与主合同具有同等法律效力。4、双方在合同履行中发生争议，可选择和解、调解，或按照以下方式解决：向指定仲裁委员会申请仲裁；向有管辖权的法院提起诉讼。十二、合同份数：合同一式若干份，正本若干份，副本若干份。补充条款：委托人：_____代理人：_____法定代表人：_____日期：_____2024年工程招标合同经典版（二）一、委托方需向代理方提供真实、详尽且及时的文件和资料，包括但不限于建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察报告、施工图纸及审核通知书等。二、在合同执行期间，委托方应指派熟悉业务且精通相关法律、法规的代表，以配合代理方的各项工作。三、对于代理方书面提出的请求，委托方应在双方约定的时间内给予书面回复。四、如因委托方的过失导致代理方的经济损失，委托方需承担相应责任。五、对于可能影响公平竞争的招投标相关问题，委托方有义务保密。六、委托方需在规定有效期内完成工程施工合同的签订，并在合同签订后指定的日期内向____市招标投标管理中心备案。七、如在委托代理资质项目中出现重大调整，委托方需提前一周以书面形式通知乙方，以便乙方调整相应工作安排。八、委托方的权利包括但不限于：参加招投标活动、了解招投标计划、要求更换代理人员、参与投标申请人的资格审查和考察、以及全程参与开标、评标和定标工作。九、关于招标代理服务费的收取，委托方需支付中标价的____%或人民币(大写)_____作为代理咨询服务费。费用中是否包含发布媒体信息服务费、市招标投标服务所综合服务费，需根据具体情况明确。服务费应在以下时间点支付：本协议签订后预付、领取合同备案通知书后一次性付清，或在与中标人签订“建设工程施工合同”后一周内付清。十、委托方指定的联系代表人为：姓名_____，职务_____。十一、违约及争议处理：双方应遵守合同条款，违约方需承担损失，并在继续履行合同的同时赔偿对方及可能的第三方损失。如发生争议，双方可选择和解、调解，或按照仲裁协议向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的法院提起诉讼。十二、合同份数及分送责任：合同正本双方各执一份，副本____份，甲方保留____份，乙方保留____份，另需向____市招标投标管理中心建设工程科提交一份。委托方(甲方)(盖章)：_____代理方(乙方)(盖章)：_____法定代理人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人委托人(签字)：_____法定代表人委托人(签字)：_____单位地址：_____单位地址：_____联系电话：_____联系电话：___