一级建造师历年真题与答案及解析(较全)

...wd......wd......wd...2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题〔共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意〕1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是〔d〕。A．省级建设行政主管部门B．人事部或其授权机构C．建设行业协会D．建设部或其授权机构2国家一级建造师的主要执业范围是〔a〕。A．担任建设工程工程施工的工程经理B．担任建设工程工程评估人员C．从事建设工程工程咨询工作D．从事建设工程工程预算工作3民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人〔d〕。A．言行要有法律根据B．作出承诺C．语言标准D．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4以下关于时效中止的正确表述是〔a〕。A．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B．因原告起诉，诉讼时效中止C．因被告应诉，诉讼时效中止D．因证人要求，诉讼时效中止5大中型建设工程工程立项批准后，建设单位应按〔b〕顺序办理相应手续。A．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证B．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同C．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记D．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的〔〕。A．注册资本．专业技术人员和技术装备B．流动资金．专业技术人员和突出业绩C．注册资本．专业管理人员并依法设立D．流动资金．专业管理人员和资格证书7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。以下表述正确的选项是〔〕。A．分包单位就全部工程对建设单位承当法律责任B．分包单位可以不承当法律责任C．总包单应就分包工程对建设单位承当全部法律责任D．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承当连带责任。8．以下各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是〔〕。A．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D．工程监理单位可以转让工程监理业务9．建设工程实施监理前，〔〕应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A．建设行政主管部门B．行业协会C．监理单位D．建设单位10．依据《工程建设工程招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价〔〕万元人民币以上的工程建设工程，必须进展招标。A．50B．100C．200D．50011．招标投标活动应当遵循的原则是〔〕。A．公开、公平、公正和最低价中标B．自愿、公平、公正和等价有偿C．公开、公平、公正和老实信用D．自愿、公平、等价有偿和老实信用12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于〔〕的规定。A．招标人B．投标人C．评标人D．招标人和投标人13．《招标投标法》规定的招标方式是〔〕。A．公开招标．邀请招标和议标B．公开招标和议标C．邀请招标和议标D．公开招标和邀请招标14．投标人应当具备〔〕的能力。A．编制标底B．组织评标C．承当招标工程D．融资15．同一专业的单位组成联合体投标，按照〔〕单位确定资质等级。A．资质等级较高的B．资质等级较低的C．联合体主办者的D．承当主要任务的16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为〔〕。A．有效B．无效C．经澄清说明后有效D．在招标人同意承受的情况下有效17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的〔〕。进展。A．当天公开B．当天不公开C．同-时间公开D．同一时间不公开18．安全生产“三同时〞制度是指建设工程的安全设施，必须与主体工程〔〕。A．同时设计，同时施工，同时竣工验收B．同时设计，同时施工，同时投入使用C．同时论证，同时评价，同时投资D．同时投资，同时施工，同时评价19．生产经营单位使用涉及生命安全．不安全性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，〔〕，方可投入使用。A．专业检测机构检测合格，取得安全标志B．专业检测机构检测合格，报安全生产监视管理部门批准C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证D．健立专门安全管理制度，定期检测评估20．安全生产监视检查人员的职权之一是〔〕。A．财务报表审查权B．责令紧急避险权C．现场调解裁决权D．设备物资检验权21．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建设应急救援组织，但应当指定〔〕的应急救援人员。A．专职B．兼职C．专职和兼职相结合D．消防单位22．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是〔〕。A．编制安全技术措施及专项施工方案B．审查安全技术措施及专项施工方案C．报告安全生产事故隐患D．承当建设工程安全生产监理责任23．《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的〔〕分开设置，并保持安全距离。A．办公区与生活区B．备料区与作业区C．办公、生活区与备料区D．办公、生活区与作业区24．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进展〔〕安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。A．１次B．2次C．3次D．4次25《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有〔〕，并在进入施工现场前进展查验。A．使用许可证和产品合格证B．产品许可证C．生产许可证D．生产许可证和产品合格证26．建设工程质量，〔〕实行政府监视管理。A．可以B．必须C．不必要D．不需要27．建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时,应当向建设单位出具〔〕。A．质量保证书B．咨询评估书C．使用说明书D．质量保修书28．《建设工程质量管理条例》规定，〔〕对分包工程的质量承当连带责任。A．监理单位与分包单位B．建设单位与分包单位C．总承包单位与分包单位D．设计单位与分包单位29．《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修期限应当由〔〕。A．法律直接规定B．发包人与承包人自主决定C．法律规定和发承包人双方约定D．发包人规定30．《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体构造工程的最低保修期限为〔〕。A．2年和3年B．5年和合理使用年限C．2年和5年D．2年和合理使用年限31．工程建设标准是指建设工程设计．施工方法和安全保护的〔〕及有关工程建设的技术术语、符号、代号、制图方法的一般原则。A．常用的技术规定B．特殊的技术要求C．统-的技术要求D．强制的技术要求32．涉及保障人体安康，人身财产安全的标准应当是〔〕。A．国家标准B．行业标准C．强制性标准D．推荐性标准33．《环境影响评价法》规定，建设工程的环境影响评价文件自批准之日起超过〔〕，方决定该工程开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A．2年B．3年C．4年D．5年34．环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收〔〕进展。A．分别B．同时C．穿插D．顺序35．建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开场时间为〔〕。A．2004年3月1日B．2004年3月20日C．2004年3月10日D．2004年3月18日36．以下各项，属安装工程一切险除外责任的是〔〕造成损失。A．电路短路．过电压B．离心力引起的构造断裂C．构造缺陷及合同罚款D．一般性盗窃37．某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当提前〔〕通知用人单位。A．10日B．20日C．15日以书面形式D．30日以书面形式38．安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是〔〕。A．执行国家劳动安全卫生规程和标准B．为劳动者办理意外伤害保险C．对劳动者进展劳动安全卫生教育D．对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进展安康检查39．对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是〔〕。A．谁污染，谁治理B．付费即可免责C．谁开发，谁保护D．污染者必须承当治理污染．保护环境的责任40．以下各项，《水污染防治法》未作制止规定的是〔〕。A．向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B．向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物C．向水体排放热水D．向水体排放、倾倒放射性固体废物41．以下各项，《固体废物污染环境防治法》未作制止规定的是〔〕。A．境外废物进境倾倒.堆放.处置B．进口不能用做原料的固体废物C．进口可以用做原料的废物D．经中国境内转移不安全废物42．在城市市区噪声动感区域内，制止夜间进展产生噪声污染的施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须〔〕。A．经附近居民所在单位的同意B．在居民小区代表监视下施工C．公告附近居民D．经居民小区业主委员会同意43．《消防法》未作持证上岗要本的人员是〔〕。A．电焊作业人员B．气焊作业人员C．消防器材经销人员D．自动消防系统操作人员44.《消防法》未作制止性规定的是〔〕。A．携带火种进人生产，储存易燃易爆不安全物品的场所B．使用明火作业C．销售未经合法检验机构检验的消防产品D．使用不符合标准的消防器材45．《建设工程勘察设计管理条例》规定，〔〕未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。A．勘察文件B．设计方案C．施工图设计文件D．施工组织设计文件46．企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是〔〕。A．企业分立B．法定代表人更换C．对外投资D．公司破产47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为〔〕。A．3人B．5人C．7人D．9人48．纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款〔〕的滞纳金。A．千分之三B．千分之五C．万分之三D．万分之五49．承诺对要约内容的非实质性变更指的是〔〕。A．受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B．承诺中增加的建议性条款C．承诺中要求增加价款D．受要约人对合同履行方式提出独立的主张50．《合同法》规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权人造成损害的，债权人〔〕。A．可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B．可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权C．可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权D．行使代位权的必要费用，由债权人负担51．《合同法》规定，先履行一方行使抗辩权的做法是〔〕。A．有权中止合同的履行B．有权终止合同的履行C．无权中止履行合同D．有权变更合同的履行52．甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按照《合同法》的违约责任原则，乙承包人的损失应〔〕。A．视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B．视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C．视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D．直接要求甲承包人赔偿53.《合同法》规定，违约责任除另有规定外，实行〔〕原则。A．过错责任B．严格责任C．损害赔偿D．公平合理54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，一方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是〔〕。A．只能采用违约金B．由违约一方选择采用违约金或定金C．由非违约方选择采用违约金或定金D．同时采用违约金和定金55．一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依据《合同法》的违约责任规定，违约方应承当的赔偿额为〔〕万元。A．5B．6C．7D．856．依据《合同法》的违约责任承当原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是〔〕。A．建设资金未能按方案到位的施工暂停B．发包人改变工程建设方案的工程停建C．传染病流行导致施工暂停D．征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误57．合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承当责任的起始时间是从〔〕之日开场。A．合同订立B．合同开场履行C．一方向仲裁机构申请撤销合同D．仲裁机构裁定为可撤销合同58．担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是〔〕。A．保证B．抵押C．留置D．定金59．甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同局部履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失局部的处理原则是由于〔〕。A．甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承当B．甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该局部损失的一半C．丙方提供了合同担保，应承当全部赔偿责任D．甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该局部损失不承当保证责任60．按照《担保法》的规定，出质人可以提供〔〕办理质押担保。A．建筑物B．构筑物C．依法可以转让的股票D．土地61．以下选项，属债权合同的是〔〕。A．监护合同B．买卖合同C．行政合同D．劳动合同62．以下关于仲裁庭组成的表述，正确的选项是〔〕。A．仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B．由假设干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C．仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D．仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成63．当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是〔〕。A．鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B．鉴定程序严重违法的C．鉴定结论经过质证认定的D．鉴定结论明显依据缺乏的64．合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会〔〕。A．可以委托工商行政管理部门执行B．不可以强制执行C．授权人民法院强制执行D．移交检察机关强制执行65．中国仲裁协会是〔〕。A．国家行政机关的组成局部B．国家司法机关的组成局部C．国家事业单位的组成局部D．依法成立的社团法人66．以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的选项是〔〕。A．建筑材料没有注册商标B．监理制度不严格C．建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期D．施工单位在施工过程中偷工减料67．《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是〔〕。A．情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公告B．处中标工程金额5％以上10％以下的罚款C．对单位直接负责人处单位罚款金额1％以上5％以下的罚款D．情节严重的，可由工商行政管理机关撤消营业执照68．行政处分的方式是〔〕。A．没收非法财产B．撤消营业执照C．行政拘留D．记过、撤职、开除等69．以下各项，属于刑事责任的承当方式是〔〕。A．有期徒刑B．警告C．没收违法所得D．拘留70．以下各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是〔〕。A．有损害事实发生B．违反职业道德标准C．存在违法或损害行为D．违法行为与损害事实有因果关系二、多项选择题〔共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，此题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分〕71．以下关于债的发生根据的表述中，正确的有〔〕。A．合同B．志愿服务C．侵权行为D．不当得利E．无因管理72.工程建设法律关系的构成要素是指〔〕。A．主体B．形式C．客体D．内容E．目标73.我国成认并以法律形式加以保护的主要知识产权有〔〕等。A．著作权B．专利权C．商标权D．商业秘密E．肖像权74．实用新型取得专利权的条件包括〔〕。A．新颖性B．竞争性C．创造性D．垄断性E．实用性75.建设工程发承包，《建筑法》作出制止规定的有〔〕。A．将建筑工程肢解发包B．承包人将其承包的建筑工程分包他人C．承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D．分包人将其承包的工程再分包E．两个不同资质等级的单位联合共同承包76.《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经〔〕。A．取得建设工程规划许可证B．确定建筑施工企业C．已签订委托监理合同D．办理工程质量、安全监视手续E．审查通过施工图设计文件77．《招标投标法》规定，投标文件有以下情形，招标人不予受理〔〕。A．逾期送达的B．未送达指定地点的C．未按规定格式填写的D．无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E．未按招标文件要求密封的78.以下各项，属于投标人之间串通投标的行为有〔〕。A．投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B．投标者之间相互约定，在招标工程中轮流以低价位中标C．两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D．投标者借用其他企业的资质证书参加投标E．投标者之间进展内部竞价，内定中标人，然后参加投标79.生产经营单位应当对从业人员进展安全生产教育和培训，包括〔〕的培训。A．取得专业技术资格证书B．必要的安全生产知识C．有关的安全生产规章制度D．岗位的安全生产操作技能E．专业学历教育80．从业人员在安全生产活动中的义务包括〔〕。A．正确佩戴和使用劳动防护用品B．掌握本岗位工作所需的安全生产知识C．制定安全生产事故的处理程序D．绝对服从作业指挥E．发现事故隐患立即向新闻媒体披露81.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场的安全防护用具.机械设备.施工机具及配件必须〔〕。A．由专人管理B．堆放在特定位置C．定期检查.维修和保养D．建设相应的资料档案E．按照国家规定及时报废82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括〔〕。A．建设工程立项批准文件B．工程竣工验收备案表C．工程竣工验收报告D．施工单位签署的工程质量保修书E．施工中有关质量检测数据和试验资料83．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有〔〕。A．检举权B．处理权C．控告权D．投诉权E．检验权84．施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对〔〕进展检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A．建筑材料B．周转材料C．建筑构配件D．设备E．商品混凝土85.工程质量监视机构对竣工验收程序实施的监视包括〔〕。A．验收程序是否合法B．施工单位质量行为是否合法C．竣工验收资料是否齐全D．实体质量是否存有严重缺陷E．竣工结算是否完成86．《合同法》规定，要约邀请包括〔〕等。A．拍卖公告B．招标公告C．递交投标文件D．招股说明书E．寄送价目表87.《合同法》规定，合同内容一般包括〔〕等条款。A．标的B．数量.质量C．价款或者报酬D．签订地点E．解决争议的方法88．当事人对合同质量约定不明确的．〔〕。A．有国家标准的，按国家标准执行B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C．没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D．没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E．国家鼓励企业采用国际质量标准89．当事人在订立合同过程中有〔〕情形，给对方造成损失的，应当承当损害赔偿责任。A．不履行合同意向B．假借订立合同，恶意进展磋商C．因经营状况严重恶化而不签订合同D．成心隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E．有其他违背老实信用原则的行为90.《合同法》规定，有〔〕情形的，合同无效。A．乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B．恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C．以合法形式掩盖非法目的D．损害社会公共利益E．违反法律.行政法规的强制性规定91．《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有〔〕。A．在合同约定的交付期限内政府价风格整时，按照交付时的价格计价B．逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C．逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D．逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E．逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行92．《合同法》规定，合同效力表述正确的有〔〕。A．不得约定解除合同的条件B．可以约定合同生效的条件C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D．附解除条件的合同，自条件成就时失效E．附生效期限的合同，自期限届至时生效93．《合同法》规定，合同变更表述正确的有〔〕。A．变更必须采用书面形式B．当事人可以将合同转让给他人C．当事人经过协商可以改变某些条款的约定D．必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E．变更的条款对当事人双方有约束力94．《合同法》规定，解除合同表述正确的有〔〕。A．当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B．当事人协商一致可以解除合同C．因不可抗力致使不能实现合同目的D．一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E．合同解除后，当事人均不再要求有方承当任何责任一、单项选择1-20DADABADBDCCADCBCCBAB21-40BADADBDCCDCCDBCCDBBC41-60CCCBCCABBAADBBDCAAAC61-70BACCDADDAB二、多项选择71-75ACDEACDABCDACEACD76-80ABCEABABEBCDAB81-85ACDEBCDEACDACDEACD86-90ABDEABCEABCEBDEBCDE91-94ABDBCDEACEBCD04年一级建造师建设工程工程管理真题及答案一、单项选择题〔70题，每题1分，共70分，四个备选答案中，有一个最符合题意〕1、工程管理的核心任务是〔〕。A．环境管理B．信息管理C．目标控制D．组织协调2、向工程监理单位委托建设工程工程监理任务的单位是〔〕。A．政府主管部门B．质量监视机构C．工程法人D．工程总承包方3、我国《建筑法》规定，〔〕。可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．全国人大常委会B．国务院C．各级地方政府D．县级以上建设行政主管部门4、建设工程工程的组织构造如采用矩阵组织构造模式，则每一个工作部门的指令源有〔〕个。A．1B．2C．3D．45、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的〔〕联系。A．合同B．经济C．逻辑D．指令6、工程管理最基本的方法论是〔〕。A．工程目标的筹划B．工程目标的动态控制C．工程管理的目标D．工程管理的的信息化7、在应用动态控制原理控制建设工程工程目标时，调整工程管理班子人员属于〔〕措施。A．组织B．合同C．经济D．技术8、在建设工程工程施工中处于中心地位，对建设工程工程施工负责有全面管理责任的是〔〕。A．工程总监理工程师B．派驻施工现场的业主代表C．施工企业工程经理D．施工现场技术负责人9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程工程施工的工程经理，应由〔〕决定。A．政府主管部门B．业主C．施工企业D．行业协会10、施工企业人力资源管理的任务包括〔〕。A．团队建设B．信息发布C．变更控制D．沟通规划11．旁站监理是指监理人员在建设工程工程施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的〔〕实施全过程现场跟班的监视活动。A．施工安全B．施工进度C．施工成本D．施工质量12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开场施工〔〕前，应当书面通知监理企业派驻工地的工程监理机构。A．24hB．48hC．72hD．5D13、建设工程工程筹划的最终目的是为了〔〕。A．分析和论证工程的投资目标B．选择工程的融资方式C．使工程建设的决策和实施增值D．确定工程管理的组织形式14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，以下关于施工成本分析的表述中正确的选项是〔〕。A．施工成本分析的实质是在施工之前对成本进展估算B．施工成本分析是指科学地预测成本水平及其开展趋势C．施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节D．施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程15、建设工程工程施工成本管理的组织措施之一是〔〕。A．编制施工成本控制工作流程图B．制定施工方案并对其进展分析论证C．进展工程风险分析并制定防范性对策D．防止和处理施工索赔16、建设工程工程按其成本构成编制施工成本方案时，是指将施工成本分解为〔〕。A．直接费、间接费、利润、税金B．单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C．人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D．建筑工程费和安装工程费17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单工程，其相应综合单价首先应由〔〕。提出。A．监理工程师B．承包人C．发包人D．工程造价管理部门18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按〔〕计算。A．台班费B．台班折旧费C．折算租金D．折管租金乘以规定的降效系数19、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是〔〕。A．工期与施工方法B．施工方法与施工组织措施C．工期与合同价款D．合同价款与施工组织措施20、根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程工程，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前〔〕。天。A．7B．14C．28D．3021、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用〔〕的材料信息价。A．国家工程造价管理机构公布B．当时当地工程造价管理机构公布C．发包人自行采集的市场D．工程管理咨询公司所确定22、在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据〔〕的工程价格的计算方法决定。A．设计概算B．投标报价中C．发包人和承包人事先约定D．发包人和监理工程师事先约定23、建设工程工程施工成本控制包括假设干环节，其中最具实质性的是〔〕。A．纠偏B．分析C．对比D．检查24、建设工程工程施工成本偏差是指〔〕之差。A．已完工程实际施工成本与拟完工程方案施工成本B．已完工程方案施工成本与拟完工程方案施工成本C．已完工程实际施工成本与已完工程方案施工成本D．已完工程方案施工成本与拟完工程实际施工成本25、以下方法中，可用于分析建设工程工程施工成本偏差的方法是〔〕。A．因素分析法和对比法B．曲线法和表格法C．连环置换法和比率法D．连环置换法和曲线法26、在建设工程工程施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是〔〕。A．相关比率法B．比重分析法C．连环置换法D．动态比率法27、横道图进度方案的优点是〔〕。A．便于确定关键工作B．工作之间的逻辑关系表达清楚C．表达方式直观D．工作时差易于分析28、根据JGJ/T121-99《工程网络方案技术规程》，在双代号时标网络方案中是〔〕。A．以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的自由时差B．以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差C．以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差D．以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差29、在以以以下图所示的双代号网络方案中，工作C的总时差为〔〕。A．0B．3C．5D．830、工程网络方案中的关键工作是指〔〕的工作。A．自由时差最小B．总时差最小C．工作持续时间最长D．时距为零31、就建设工程工程进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为〔〕。A．编制方案、目标的分析和论证、调整方案、跟踪方案的执行B．编制与调整方案、跟踪方案的执行、目标的分析和论证C．目标的分析和论证、跟踪方案的执行、编制与调整方案D．目标的分析和论证、编制方案、跟踪方案的执行、调整方案32、在建设工程工程管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的〔〕。A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施33、建设工程工程进度方案应表达资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等，为到达上述目的〔〕。A．进度方案不必过早形成方案系统B．应对进度方案进展动态控制B．应对进度方案进展多方案对比与优化D．应增大影响进度风险的敏感度系数34．大型建设工程工程总进度目标论证的核心工作是通过〔〕。A．编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B．分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C．分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D．分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件35、论证建设工程工程总进度目标时，其工作内容包括：〔1〕编制总进度方案；〔2〕工程的工作编码；〔3〕工程构造分析等工作。上述三项工作正确的程序为〔〕。A．〔3〕〔2〕〔1〕B．〔1〕〔3〕〔2〕C．〔2〕〔1〕〔3〕D．〔1〕〔2〕〔3〕36、建设工程工程质量控制系统的控制目标是〔〕所规定的质量标准。A．施工承包企业B．建设工程工程目标C．国家工程质量验收标准D国家工程建设强制性标准37、建设工程工程的施工组织方案中需要决定和安排〔〕。A．施工程序和工艺顺序B．施工工艺和施工方法C．工艺顺序和施工方法D．施工流向和施工工艺38、施工验收质量控制是对工程工程中各类已完工程质量的控制，该工作应在〔〕进展。A．单位工程竣工验收阶段B．工程施工全过程各阶段C．隐蔽工程验收阶段D．分部工程验收阶段39、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因〔〕而减轻责任。A．设计图纸错误B．勘察资料失实C．监理机构验收失误D．试桩检测有误40、建设工程工程的施工质量方案编制完成后，应经〔〕批准确认后执行。A．企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位B．工程经理审核并报请工程监理单位或建设单位C．工程监理单位审核并报请建设单位D．工程监理单位审核并报请工程质量监视机构41、对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是〔〕。A．办理施工许可B．确定检验批C．编制施工组织设计文件D．办理质量监视手续42、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的不安全性较大的起重机械设备安装完毕，必须经〔〕验收合格方能使用。A．建设单位B．设备供给部门C．安全管理部门D．专业管理部门43、建设工程工程施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及〔〕。资料为重点检查内容。A．检验批抽检B．弧度试验C．功能性试验D．垂直度检测44、按现行有关规定，应对工程中涉及构造安全的材料及施工内容进展〔〕。A．封样鉴定B．见证取样检测C．模拟试件检测D．同条件养护检测45、我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使〔〕职能。A．验收B．保证C．监视D．标准46、用直方图法对工程质量进展统计分析时，通过对直方图的〔〕的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A．位置B．形状C．比例D．大小47、质量记录是质量管理体系文件的组成局部，质量记录应以规定的文件形式和程序进展，并应有实施、验证、审核等人员的〔〕。A．职务任务B．岗位职责C．操作要求D．签字及意见48、建设工程工程的职业安康安全管理的目的是〔〕。A．保护建设工程产品生产者的安康与安全B．控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素C．防止和因使用不当对使用者造成安康和安全的危害D．保护建设工程产品生产者和使用者的安康与安全49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，假设事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失〔严重伤害〕，则安全风险所属的等级为〔〕。A．I--可忽略风险B．II--可容许风险C．III--中度风险D．IV--重大风险50、在两类不安全因素中，第一类不安全因素控制的方法有〔〕。A．增加设备安全系数，提高可*性B．消除不安全因素，限制不安全物质B．进展故障---安全设计D．设置安全监控系统51、按照我国《企业伤亡事故分类》标准规定，一次事故中死亡职工1~2人的属〔〕事故。A．死亡B．重大伤亡C．特大伤亡D．一般伤亡52、在职业安康安全管理体系〔GB/T28001--2001〕的一级要素“实施和运行〞中，属于该体系核心要素的是〔〕。A．文件、运行控制B．构造和职责、运行控制C．培训、意识和能力D．应急准备和响应53、职业安康安全与环境管理体系文件表达方式的多样性是指其文件可以用〔〕等表示。A．管理规定、法规B．操作规程、活动准则C．程序文件、法律条款D．文字、表格、流程图54、建设工程工程施工招标必须具备的条件之一是〔〕。A．评标细则已经审查并获批准B．应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准C．应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准D．施工招标文件及标底已编制完成55、建设工程工程施工投标文件一般应包括投标函、投标报价、施工组织设计和〔〕等内容。A．资格预审文件B．政府法律文件C．商务和技术编差表D．评标方法56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分〔〕四个阶段进展。A．履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款B．履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保存金C．工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款D．工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保存金57、采用工程工程总承包模式的建设工程工程，发包人可将〔〕等一系列工作全部发包给一家承包单位。A．勘察、设计、施工、监理B．设计、施工、材料和设备采购C．资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D．资金筹措、勘察、设计、施工、监理58、我国《建设工程施工合同<示范文本>》由〔〕三局部组成。A．协议书、合同条款和工程图纸B．协议书、合同条款和专用条款C．合同条款、专用条款和工程图纸D．协议书、通用条款和专用条款59、某建设工程工程承发包双方签订了设计一施工总承包合同，以下属于承包人工作范围的是〔〕。A．落实工程资金B．办理规划许可证C．办理篱工许可证D．完成设计文件60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过〔〕。万元人民币。A．50B．80C．100D．12061、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者〔〕。A．仅限发包方B．仅限承包方C．发包方和承包方均可D．仅限监理方62、工程竣工验收合格并办理了移交手续，说明〔〕。A．解除了承包人的所有责任B．承包人即可获得全部工程价款C．承包人工程施工任务的完成D．承包人和发包人所有关系的解除63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进展合同诊断的主要内容之一是〔〕。A．分析合同文件的组成B．分析合同执行差异的原因C．分析合同的计价方法D．分析合同的承包范围64、以下事件中属于特殊风险索赔的事件是〔〕。A．洪涝灾害B．百年不遇的暴风雪C．暴动D．海啸65、国际际承包合同主要是业主通过〔〕的方式确定承包商后订立。A．招标B．直接发包C．在有良好合作关系的战略伙伴中选择D．在工程师推荐名单中随机抽取66、建设工程监理合同标准条件中应包括〔〕等内容。A．合同适用的法律B．监理业务执行的起止时间C．监理的工作范围和内容D．合同生效、变更与终生67、为了实现有序和科学的工程住处管理。应由〔〕。A．业主方编制统一的信息管理职能分工表B．业主方和工程参与各方编制各自的信息管理手册C．业主方制定统一的信息安全管理规定D．业主方制定统一的信息管理保密制度68、建设工程工程管理应重视利用住处技术的手段进展信息管理，其核心的手段是〔〕。A．服务于信息处理的应用软件B．收发电子邮件的专用软件C．基于网络的信息处理平台D．基于企业内部信息管理的网络系统69、工程管理信息系统中进度控制的功能包括〔〕。A．计算和分析投标估算数据B．编制投资使用方案C．查询和统计合同执行情况D．编制资源需求量方案70、工程管理信息系统是基于计算机的工程管理的信息系统，主要用于工程的〔〕。A．信息检索和查询B．目标控制C．人、财、物的管理D．信息收集和存储二、多项选择题〔每题2分，30题，共60分，五个备选答案中，有2-4个符合题意，少选，每选对一个的0.5分，选错的0分〕71、建设工程工程的实施阶段包括〔〕。A．设计阶段B．设计准备阶段C．可行性研究性阶段D．施工阶段E、动用前准备阶段72、在建设工程工程各参与单位中，需对工程总投资或总造价进展目标管理的单位有〔〕。A．业主方B．设计方C．施工方D．供货方E．工程总承包方73、以下关于线性组织构造模式的描述中，正确的有〔〕。A．指令路径较短B．指令湖泊是惟一的C．不能跨部门下达指令D．只适用于大型工程项E．允许越级指挥74、施工方工程管理职能分工表是以表的形式反映工程管理班子内部〔〕对各项工作的管理职能分工。A．工程经理B．各工作部门C．各工作岗位D．总包与专业分包E．专业分包与劳务分包75、在国际上，业主方工程管理的方式有多种可能，在以下描述中，正确的选项是〔〕。A．业主方自行完成其工程管理任务B．业主方委托工程管理咨询公司进展工程管理C．业主方与工程管理咨询公司共同进展工程管理任务D．业主方委托本工程的总承包管理公司完成其工程管理任务E．业主方委托本工程的工程总承包公司完成其工程管理任务76、对于采用建设工程总承包模式的某建设工程工程，其工程管理规划可以由〔〕编制。A．业主方B．业主方的工程管理单位C．设计方D．施工监理方E．工程总承包方77、旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向〔〕报告。A．工程业主代表B．工程业主C．施工方工程经理D．监理工程师E．总监理工程师78、常用的建设工程工程施工成本设计可按〔〕编制。A．施工成本组成B．人力资源需求C．子工程组成D．工程进度E．材料种类79、在建设工程工程施工索赔中，可索赔的人工费包括〔〕。A．完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B．施工企业因雨季停工后加班增加的人工费用C．法定人工费增长费用D．非承包商责任造成的工期延长导致的工资上涨费E．不可抗力造成的工期延长导致的工资上涨费80、在建设工程工程施工索赔中，可索赔的材料费包括〔〕。A．非承包商原因导致材料实际用量超过方案用量而增加的费用B．因政策调整导致材料价格上涨的费用C．因质量原因地行工程返工所增加的材料费D．因承包商提前采购材料而发生的超期储存费用E．由业主原因造成的材料损消耗81、在建设工程工程施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括〔〕。A．因机械故障停工维修而导致的窝工费B．因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费C．非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费D．因机械操作工患病停工而导致的机械窝工费E．由于完成额外工作增加的机械使用费82、横道图法是分析建设工程工程施工成本偏差的常用方法，其特点包括〔〕。A．能够直观地显示偏差分析所需用的资料B．能够准确表达施工成本的绝对偏差C．能够准确表达施工成本的相对偏差D．能够直观地显示施工成本的局部偏差和累计偏差E．能够直观地显示偏差的严重程序83、地行分局部项工程施工成本分析时，其资料来源包括〔〕。A．工程合同总价B．实耗人工和材料C．施工预算D．工程概算E．实际工程量84、在建设工程工程进度方案系统中，按方案的深度不同划分的进度方案包括〔〕。A．总进度规划B．设计透度方案C．工程子系统进度方案D．施工进度方案E．业主方工程实施进展方案85、在建设工程工程总进度目标论证中，工程的工作编码是指一个工作项的编码，编码时应考虑的因素包括对不同〔〕。的标识。A．方案层B．方案对象C．工作类别D．方案方式E．方案目标86、建设工程工程进度方案系统的内容包括〔〕。A．总进度纲要B．二级进度方案C．进度方案审批程序D．进度方案实施效果分析E．工程实际进度信息87、建设工程工程的施工方案包括〔〕。A．材料采购方案B．技术方案C．人员培训方案D．组织方案E．质量管理认证方案88、建设单位收到施工承包单位的单位工程验收申请后，应组织〔〕等方面人员进展验收，并形成验收报告。A．施工单位B．检测单位C．设计单位D．监理单位E．质量监视机构89、政府质量监视机构对建设工程质量监视的职能包括〔〕。A．制定行业质量管理规程B．确认检测单位资质等级C．监视工程各方主体的质量行为D．认证施工企业的质量管理体系E．检查工程实体质量90、GB/T19000-IS9000〔2000级〕质量管理体系标准中的质量管理原则包括〔〕。A．质量第一B．事前控制C．领导作用D．过程方法E．基于事实的决策91、根据我国GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定，建筑施工现场噪声限值是〔〕。DB。A．各种打桩机昼间为85B．吊车、升降机等昼间为65C．推土机昼间和夜间分别为75和50D．挖掘机昼间和夜间分别为70和55E．混凝土搅拌机昼间和夜间分别为70和5592、在环境管理体系〔GB/T24001〕的一级要素“规划〞中，包含的二级要素有〔〕。A．环境因素B．法律和其他要求C．信息交流D．目标和指标E．环境管理方案93、施工单位中标后与建设工程工程招标人进展合同谈判后到达一致的内容，应以〔〕。方式确定下来作为合同的附件。A．合同补遗B．会议纪要C．协议书D．投标补充文件E．工程变更文件94、按照建设工程承发包方式分类，建设工程合同类型包括〔〕。A．勘察、设计或施工总承包合同B．总价合同C．工程工程总承包合同D．工程监理合同E．建设工程物资采购合同95、根据GF-2003-0214《建设工程施工劳务分包合同<示范文本>》，需由劳务分包人承当的保险费用有〔〕。A．施工场地内劳务分包人自有人员生命财产B．运至施工现场用于施工的材料和特安装设备C．承包人提供给劳务人员使用的机械设备D．从事不安全作业的劳务分包人职工的意外伤害E．施工场地内劳务分包人自有的施工机构设备96、在实施建设工程合同前，对合同价格的分析内容包括〔〕。A．合同所采用的计价方法B．工程计量程序C．合同价格的调整D．拖欠工程款的合同责任E．定额的编制方法97、国际工程施工中的质量管理由〔〕主管。A．发包人B．承包人的工程经理C．承包人指定的技术副经理D．工程师E．承包人指定的总工程师98、国际工程承包合同争议解决的方式包括〔〕。A．协商B．调解C．仲裁D．诉讼E．单方解除合同99、为了满足建设工程工程施工成本管理的要求，工程成本项编码时应考虑的因素包括〔〕。A．投资估算B．概预算C．合同价D．工程款支付E．计价程序100、建设工程工程信息可以按〔〕。进展分类。A．工程管理工作的对象B．工程实施的工作过程。C．工程规模的大小D．工程管理工作的任务E．工程信息的内容属性2004年一级建造师建设工程工程管理答案一、单项选择题1．C2．C3．B4．B5．C6．B7．A8．C9．C10．A11．D12．A13．C14．D15．A16．C17．B18．B19．A20．A21．B22．C23．A24．C25．B26．C27．C28．D29．B30．B31．D32．A33．C34．A35．A36．B37．A38．B39．C40．A41．C42．D43．C44．B45．C46．B47．D48．D49．C50．B51．A52．B53．D54．B55．C56．D57．B58．D59．D60．B61．C62．C63．B64．C65．A66．D67．B68．C69．D70．B二、多项选择择题71．ABDE72．ABE73．BC74．ABC75．ABC76．AE77．DE78．ACD79．ACDE80．ABE81．BCE82．ABE83．ABCE84．AC85．ABC86．AB87．BD88．ACD89．CE90．CDE91．ABCE92．ABDE93．AB94．AC95．ADE96．ABCD97．BCE98．ABCD99．BCD100．ABDE建设工程工程管理参考答案及解析一、单项选择题1C【解析】没有明确的目标的建设工程不是工程管理的对象，工程管理的核心任务是工程的目标管理。见教材P1。2C【解析】建设工程监理是监理单位承受工程法人的委托，对工程建设实施的监视活动，其他三项不符合。见教材P5。3B【解析】我国《建筑法》规定，我国推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实施强制监理的建筑工程的范围。见教材P4。4B【解析】建设工程工程的组织构造有职能组织构造、线性组织构造、矩阵组织构造，每种模式的指令源数量不同。矩阵组织构造的指令源来自纵向和横向工作部门，因此有2个指令源。见教材P6。5C【解析】工作流程图服务于工作流程组织，是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑联系。见教材P10。6B【解析】由于工程实施过程中的主客观条件的变化，所以工程目标的动态控制是工程管理最基本的方法论。见教材P15。7A【解析】应用动态控制原理控制建设工程工程目标主要有组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。调整工程管理班子人员属于组织措施。见教材P16。8C【解析】考察施工企业工程经理的责任。工程经理在建设工程工程施工中处于中心地位，对建设工程工程施工负有全面管理责任。见教材P18。9C【解析】按照有关规定，由工程经理向建造师过渡期后，大中型工程工程施工的工程经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但是取得建造师注册证书的人员是否担任工程工程施工的工程经理，应由施工企业自主决定见教材P17。10A【解析】施工企业人力资源管理的任务包括编制组织和人力资源规划、组织工程管理班子人员的获取，管理工程管理班子的成员，团队建设等任务。见教材P19。11D【解析】旁站监理的主要职责就是对施工质量的监视，是指监理人员在建设工程工程施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监视活动。见教材P21。12A【解析】施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序开场施工24小时前，应当书面通知监理企业派驻工地的工程监理机构。施工见教材P21。13C【解析】建设工程工程筹划旨在使工程建设的决策和实施增值。增值可以反映在不同的方面。见教材P23。14D【解析】考察施工成本分析的内容。施工成本分析应应贯穿于施工成本管理的全过程。见教材P41。15A【解析】建设工程工程施工成本管理的组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材P28。16C【解析】建设工程工程按其成本构成编制施工成本方案时，是指将施工成本分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费。见教材P29。17B【解析】考察工程变更价款确实定方法。工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单工程，其相应综合单价首先应由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。见教材P30。18B【解析】考察工程索赔的知识。由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其索赔费按窝工费计算。承包商的自有机械的窝工费一般按照台班折旧费计算，不能按照台班费计算。见教材P33。19C【解析】工程预付款是开工前发包人预先支付给承包人的工程款。确定工程预付款的支付额度时，发包人应考虑的主要因素是工期与合同价款。见教材P35。20A【解析】考察常识题目，根据《建设工程施工合同<示范文本>》，对于实施工程预付款的建设工程工程，工程预付款的支付时间不迟于约定的开工日期前7天。见教材P35。21B【解析】考察建筑工程价款的动态结算中主材价差的计算。当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件中的列出的需要调整价差的主要材料的基期价格，一般采用当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价。见教材P36。22C【解析】考察工程进度款的计算。在工程进度款的计算中，其单价的计算主要根据发包人和承包人事先约定的工程价格的计算方法决定。见教材P36。23A【解析】建设工程工程施工成本控制包括对比、分析、预测、纠偏、检查等环节，在对比的根基上分析偏差的严重性和偏差产生的原因是施工成本控制工作的核心。见教材P38。24C【解析】建设工程工程施工偏差分为成本偏差和进度偏差。建设工程工程施工成本偏差是指已完工程实际施工成本与已完工程方案施工成本之差。见教材P39。25B【解析】建设工程工程施工成本偏差的方法有横道图法、表格法和曲线法。见教材P39。26C【解析】建设工程工程施工分析成本分析方法包括对比法、因素分析法、差额计算法、比率法等。应了解各方法的特点和其他的叫法。因素分析法又叫连环置换法可以来分析各种因素对成本的影响程度。见教材P42。27C【解析】横道图进度方案表达方式较直观、易看懂方案编制的意图。见教材P48。28D【解析】考察工程网络方案。根据JGJ/T121-99《工程网络方案技术规划》，在双代号时标网络方案中以实箭线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差。见教材P49。29B【解析】工程网络计算题目，应当熟练。见教材P51。30B【解析】考察关键工作的概念和含义。关键工作是指工程网络方案中自由时差最小的工作。见教材P58。31D【解析】建设工程工程进度控制的主要工作环节包括目标的分析和论证、编制进度方案、定期跟踪方案的执行情况、采取纠偏措施以及调整进度方案。见教材P54。32A【解析】建设工程工程进度控制中有四个措施，分别是组织措施、管理措施、经济措施和技术措施。在建设工程工程管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的组织措施。见教材P54。33C【解析】考察建设工程工程进度方案的管理措施，对进度方案进展多方案对比与优化到达建设工程工程进度方案应表达资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安排等目的。见教材P55。34A【解析】大型建设工程工程总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性。见教材P56。35A【解析】论证建设工程工程总进度目标时，其工作内容包括8项工作题中：〔1〕编制总进度方案；〔2〕工程的工作编码；〔3〕工程构造分析等工作的顺序应是(3)-(2)-(1)。见教材P57。36B【解析】建设工程工程质量控制系统的控制目标是.建设工程工程目标所规定的质量标准。见教材P59。37A【解析】建设工程工程的施工方案包括施工技术方案和施工组织方案。施工组织方案中需要解决和安排施工程序、工艺顺序、施工流向、劳动组织等方面。见教材P60。38B【解析】施工验收质量控制是对工程工程中各类已完工程质量的控制，分为过程验收和竣工验收。见教材P69。39C【解析】施工承包单位对工程质量问题的责任不能因监理机构验收失误而减轻责任。见教材P65。40A【解析】建设工程工程的施工质量方案编制完成后，应经企业技术负责人审核并按照施工合同的约定报请监理单位或建设单位批准确认后执行。见教材P67。41C【解析】对施工承包企业而言，在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是编制施工组织设计文件。见教材P65。42D【解析】按现行施工管理制度规定，工地现场安装的不安全性较大的起重机械设备安装完毕，必须经专业管理部门验收合格方能使用。见教材P68。43B【解析】建设工程工程施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及强度试验资料为重点检查内容。见教材P70。44B【解析】按现行有关规定，应对工程中渗及构造安全的材料及施工内容进展见证取样检测.见教材P70。45C【解析】我国《建筑法》和《建设工程质量管理条例》规定，政府行政主管部门应设立专门机构，对建设工程质量行使监视职能。见教材P70。46B【解析】用直方图对工程质量进展统计分析时，通过对直方图的形状的观察分析，可以判断质量过程是否正常、稳定见教材P74。47D【解析】质量记录是质量管理体系文件的组成局部，质量记录应以规定的文件形式和程序进展，并应有实施、验证、审核等人员的签字及意见。见教材P79。48D【解析】建设工程工程的职责安康安全管理的目的是保护建设工程产品生产者和使用者的安康与安全，见教材P83。49C【解析】用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，假设事故发生的频率极小，事故后果的严重程度为重大损失〔严重伤害〕，则安全风险所属的等级为Ⅲ――中度风险。见教材P89的表。50B【解析】第一类风险源控制的方法有两种，防止事故发生和防止或者减少事故损失。消除不安全因素、限制不安全物质属于防止事故发生。见教材P90。51A【解析】应熟悉我国《企业伤亡事故分类》标准规定。一次事故中死亡职工1～2人的属死亡事故。见教材P95。52B【解析】职业安康安全管理体系可以分为核心要素和辅助性要素，核心要素有10个。一级要素"实施和运行"中属于该体系核心要素的是构造和职责、运行控制。见教材P107。53D【解析】职业安康安全与环境管理体系文件表达的多样性是指文件可以用文字表示外，还可以用表格流程图等表示。见教材P118。54B【解析】建设工程工程施工招标必须具备的条件有5个，1)招标人已经依法成立，2〕应当履行审批手续的初步设计及概算已获批准，3〕招标的范围、方式和组织等应该履行核准手续的，已经核准，4〕相应的资金或者资金来源已经落实。5〕有招标所需要的设计图纸和技术资料。见教材P121。55C【解析】投标文件的内容一般包括投标函、投标报价、施工组织设计、商务和技术偏差表见教材P124。56D【解析】业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保存金四个阶段进展。见教材P126。57B【解析】采用工程工程总承包模式的建设工程工程，发包人可将设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单。见教材P128。58D【解析】我国1999年公布的《建设工程施工合同(示范文本)》由《协议书》《通用条款》《专用条款》三局部组成。见教材P133。59D【解析】考察施工总承包合同，以下属于承包人的权力和义务，完成施工组织设计文件属于承包人的义务。见教材P129。60B【解析】考察建设工程担保的知识，在我国投标保证金的数额一般为投标标价的2％左右，但最高不得超过80万人民币。见教材P137。61C【解析】建设工程的反索赔是相对索赔而言，发包方和承包方均可向对方提出反索赔。见教材P145。62C【解析】工程竣工验收合格并办理了移交手续，说明1〕发包人认可并承受合同和承包人工程施工任务的完结，2〕工程所有权的转让，3〕保修责任的开场等。见教材P143。63B【解析】在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进展合同诊断得主要内容之一是分析合同执行差异的原因。见教材P144。64C【解析】特殊风险索赔的事件是指战争、敌对行动、入侵、敌人的行为，核污染及冲击波破坏、叛乱、革命、暴动、军事政变或者篡权、内战等。见教材P147。65A【解析】招标是国际工程承包合同订立的最主要形式。见教材P151。66D【解析】建设工程监理合同标准条件中应包括监理人的义务、委托人的义务、合同生效，变更与终止等10项内容。见教材P154。67B【解析】业主方和工程参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率，实现有序和科学的工程信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册。见教材P159。68C【解析】建设工程工程管理应重视利用信息技术的手段进展信息管理，其核心的手段是基于网络的信息处理平台。见教材P160。69D【解析】工程管理信息系统中进度控制的功能有5项，编制资源需求量方案属于之一。见教材P165。70B【解析】工程管理信息系统的含义，是基于计算机的工程管理的信息系统，主要用于工程的目标控制。见教材P164。二、多项选择题：71ABDE【解析】建设工程工程的实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。见教材P2。72ABE【解析】综合题目，在工程管理的各方中需对工程总投资或总造价进展目标管理的单位有业主方、设计方、工程总承包方。见教材P2-4。73BC【解析】建设工程工程的组织构造有职能组织构造、线性组织构造、矩阵组织构造，线性组织指令源是唯一的、不能跨部门下达指令。见教材P6。74ABC【解析】施工方工程管理职能分工表是以表的形式反映工程管理班子内部工程经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作的管理职能分工。见教材P9。75ABC【解析】在国际上，业主方工程管理的方式有3种可能：业主方自行完成其工程管理任务、业主方委托工程管理咨询公司进展工程管理、业主方与工程管理咨询公司共同进展工程管理任务。见教材P13。76ABE【解析】工程管理规划属于业主方的工程管理范畴，如果采用建设工程总承包模式，业主方可以委托总承包方编制工程管理规划。见教材P12。77DE【解析】旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工活动已经或者可能危及工程质量的，应及时向监理工程师或者总监理工程师报告。见教材P22。78ACD【解析】常用的建设工程工程施工成本方案可按施工成本组成、子工程组成、工程进度编制。见教材P27。79ACD【解析】在建设工程工程施工索赔中，可索赔的人工费包括完成合同之外的额外工作所花费的人工费用、法定人工费增长费用、非承包商责任造成的工期延长导致的人员窝工费等。见教材P32。80ABE【解析】在建设工程工程施工索赔中，可索赔的材料费包括非承包商原因导致材料实际用量超过方案用量而增加的费用、因政策调整导致材料价格上涨的费用、由业主原因造成的材料损消耗等。见教材P3281BCE【解析】在建设工程工程施工过程中，施工机械使用费的索赔款项包括因监理工程师指令错误导致机械停工的窝工费、非承包商责任导致工效降低增加的机械使用费、由于完成额外工作增加的机械使用费等。见教材P32。82BE【解析】考察施工成本控制的方法。横道图法有形象、直观、一目了然等优点。见教材P39。83BCE【解析】进展局部项工程施工成本分析时，其资料来源包括投标报价成本、实耗人工和材料、施工预算、实际工程量。见教材P44。84AC【解析】由不同深度的方案构成进度方案系统，包括总进度规划(方案)、工程子系统进度规划(方案)、工程子系统中的单项工程进度方案系统等。见教材P47。85ABC【解