诊所装修分包协议模板

诊所装修分包协议模板合同目录第一章总则1.1本协议的签订依据1.2协议各方的权利和义务1.3协议的生效、变更和解除第二章定义与解释2.1专业术语解释2.2合同当事人2.3合同标的第三章分包工程范围与内容3.1分包工程的范围3.2分包工程的内容3.3分包工程的规模与标准第四章工期与进度4.1工期要求4.2工程进度计划4.3工期延误的处理第五章质量与标准5.1质量要求5.2质量验收标准5.3质量问题的处理第六章费用与支付6.1合同价格6.2付款方式与时间6.3工程增减项的价款调整第七章材料与设备7.1分包方提供的材料与设备7.2总包方提供的材料与设备7.3材料与设备的管理与验收第八章安全与环保8.1分包方的安全责任8.2安全措施与要求8.3环保要求与处理第九章违约责任9.1分包方的违约行为9.2总包方的违约行为9.3违约责任的承担方式第十章争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的管辖地第十一章合同的转让与分包11.1合同的转让11.2分包的禁止与限制第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件第十三章附则13.1合同的份数与保管13.2合同的修订与补充第十四章合同主体信息14.1分包方主体信息14.2总包方主体信息合同编号_________第一章总则1.1本协议的签订依据本协议是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.2协议各方的权利和义务协议各方应按照本协议的约定行使权利，履行义务。分包方应保证工程质量，按期完成工程；总包方应按约定支付工程款，提供施工条件。1.3协议的生效、变更和解除本协议自双方签字盖章之日起生效。协议的变更和解除应经双方协商一致，并书面确认。第二章定义与解释2.1专业术语解释本协议所称“分包工程”是指分包方按照总包方的要求，在总包工程的范围内，承担的部分工程。2.2合同当事人本协议的当事人是指分包方和总包方。2.3合同标的本协议的标的是指分包方按约定完成的分包工程。第三章分包工程范围与内容3.1分包工程的范围分包工程的范围包括：____________________________。3.2分包工程的内容分包工程的内容包括：____________________________。3.3分包工程的规模与标准分包工程的规模与标准按照_________________________执行。第四章工期与进度4.1工期要求分包方应按照约定的工期要求完成分包工程。4.2工程进度计划分包方应制定工程进度计划，并报总包方备案。4.3工期延误的处理分包方原因导致工期延误的，应按约定承担相应的违约责任。第五章质量与标准5.1质量要求分包方应保证分包工程的质量符合国家相关法律法规和行业标准。5.2质量验收标准分包工程的验收标准按照_________________________执行。5.3质量问题的处理分包工程出现质量问题，分包方应负责修复，并承担修复费用。第六章费用与支付6.1合同价格本协议约定的分包工程合同价格为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。6.2付款方式与时间分包工程款项的支付按照_________________________执行。6.3工程增减项的价款调整工程增减项的价款调整按照_________________________执行。第七章材料与设备7.1分包方提供的材料与设备分包方应按照约定的标准和数量提供材料与设备。7.2总包方提供的材料与设备总包方应按照约定的标准和数量提供材料与设备。7.3材料与设备的管理与验收材料与设备的管理与验收按照_________________________执行。第八章安全与环保8.1分包方的安全责任分包方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场安全管理规定，确保施工安全。8.2安全措施与要求分包方应制定并落实针对分包工程的安全措施，确保施工过程中的安全。8.3环保要求与处理分包方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。第九章违约责任9.1分包方的违约行为分包方如发生违约行为，应承担相应的违约责任。9.2总包方的违约行为总包方如发生违约行为，应承担相应的违约责任。9.3违约责任的承担方式违约责任的承担方式按照_________________________执行。第十章争议解决10.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。10.2仲裁或诉讼的管辖地仲裁或诉讼的管辖地按照_________________________执行。第十一章合同的转让与分包11.1合同的转让本合同未经双方同意，不得转让。11.2分包的禁止与限制分包方不得将分包工程再分包给第三方。第十二章合同的终止与解除12.1合同终止的条件合同终止的条件按照_________________________执行。12.2合同解除的条件合同解除的条件按照_________________________执行。第十三章附则13.1合同的份数与保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。13.2合同的修订与补充合同的修订与补充应经双方协商一致，并书面确认。第十四章合同主体信息14.1分包方主体信息（分包方主体信息）14.2总包方主体信息（总包方主体信息）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定分包工程所需的部分材料供应商。分包方应按照甲方的要求使用指定供应商的材料，并按照约定价格向甲方采购。1.2甲方监督权甲方有权对分包工程的施工过程进行监督。分包方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求整改不符合要求的问题。1.3甲方变更权甲方在不影响分包工程总体进度和质量的前提下，有权对分包工程的设计和施工内容进行变更。分包方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方解除权甲方在分包方严重违约、分包工程出现重大质量问题或者分包工程进度严重延误的情况下，有权解除本合同。解除合同后，分包方应按照甲方的要求，承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证乙方应对分包工程的质量和安全负责。分包工程完成后，乙方应按照约定进行自检和验收，并向甲方提供合格的工程。2.2乙方进度保证乙方应按照约定的工期要求完成分包工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应按照约定承担违约责任。2.3乙方保密义务乙方应对在分包工程过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。未经甲方许可，乙方不得向任何第三方披露甲方的商业秘密和机密信息。2.4乙方配合义务乙方应积极配合甲方的管理和监督，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应客观公正地履行协调职责，维护双方的合法权益。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。费用支付方式、时间和标准应在合同中明确。3.3第三方中介的解除权在第三方中介严重失职、营私舞弊或者无法履行协调职责的情况下，甲乙双方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同后，第三方中介应按照甲乙双方的要求，承担相应的违约责任。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。未经甲乙双方许可，第三方中介不得向任何第三方披露甲乙双方的商业秘密和机密信息。附件及其他补充说明一、附件列表：1.分包工程设计图纸2.分包工程施工方案3.分包工程材料清单4.分包工程进度计划5.分包工程质量标准6.分包工程安全措施7.分包工程环保措施8.分包工程验收标准9.分包工程支付凭证10.分包工程变更记录11.分包工程违约责任认定12.分包工程争议解决方式13.分包工程安全与环保报告14.分包工程材料与设备验收记录二、违约行为及认定：1.分包方未按约定工期完成工程，视为违约。2.分包方工程质量不符合约定标准，视为违约。3.分包方未经甲方同意，擅自分包或转包，视为违约。4.分包方未按约定使用甲方指定的材料供应商，视为违约。5.分包方未接受甲方监督或拒绝整改不符合要求的问题，视为违约。6.分包方未按约定保密甲方商业秘密和机密信息，视为违约。7.总包方未按约定支付工程款，视为违约。8.总包方未提供约定施工条件，视为违约。9.总包方未按约定进行工程变更，视为违约。10.总包方未按约定解除合同，视为违约。11.第三方中介未客观公正履行协调职责，视为违约。12.第三方中介未保密甲乙双方商业秘密和机密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包工程：指分包方按照总包方的要求，在总包工程的范围内，承担的部分工程。2.工期：指分包方完成分包工程的时间要求。3.质量标准：指分包工程的质量要求，通常包括国家相关法律法规和行业标准。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定。5.违约责任：指违约方应承担的合同责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式，包括协商、仲裁或诉讼等。7.安全措施：指为保障分包工程施工过程中人员安全和工程安全而采取的措施。8.环保措施：指为满足国家环保法律法规要求，在分包工程施工过程中采取的措施。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前预测可能出现工期延误的情况，制定应对措施，如增派施工人员、优化施工方案等。2.质量问题：加强质量控制，定期进行质量检查，发现问题及时整改。4.安全与环保问题：严格遵守国家安