2024版水电设施安装分包施工协议版

2024版水电设施安装分包施工协议版A版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述2.2分包工程范围2.3分包工程量第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条施工期限4.1施工开始日期4.2施工结束日期4.3延期及违约责任第五条施工质量与标准5.1施工质量要求5.2质量验收标准5.3质量争议的处理第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备的质量要求第七条施工安全与环境保护7.1安全措施7.2环境保护措施7.3安全事故的处理第八条技术支持与配合8.1技术交底8.2施工配合8.3技术问题的解决第九条合同变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序第十条违约责任与赔偿10.1违约责任10.2赔偿原则10.3违约赔偿的计算及支付第十一条争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁程序11.3法律适用第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件12.2合同变更的程序12.3合同终止的条件第十三条其他条款13.1保密条款13.2广告与宣传13.3附则第十四条附件14.1工程图纸14.2分包工程量清单14.3合同价的详细明细表第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3分包方第二条工程范围及内容2.1工程概述本合同项下的水电设施安装分包工程是指在甲方提供的工程地点进行的与水电设施安装有关的所有工作。2.2分包工程范围丙方应按照合同约定，完成水电设施的安装工作，包括但不限于：水轮发电机组、水泵、水电站建筑物内的电气设备、管道、阀门等的安装。2.3分包工程量丙方应按照合同约定的工程量完成分包工程，具体工程量见附件中的分包工程量清单。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价是指丙方完成分包工程所需的所有费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。合同总价为人民币【】。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如遇市场行情变动，可以按照双方约定的调价机制进行调整。3.3支付方式甲方应按照合同约定的支付方式和支付时间，向丙方支付合同价款。支付方式可以采用银行转账、现金支付等方式。第四条施工期限4.1施工开始日期本合同项下的施工开始日期为【】。4.2施工结束日期本合同项下的施工结束日期为【】。4.3延期及违约责任丙方如未按照约定的施工期限完成分包工程，应按照合同约定的违约责任进行赔偿。第五条施工质量与标准5.1施工质量要求丙方应按照合同约定的质量要求进行施工，保证分包工程的质量符合国家相关标准和规范。5.2质量验收标准分包工程的验收应按照国家相关标准和规范进行，验收合格后方可投入使用。5.3质量争议的处理如发生质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条施工材料与设备6.1材料供应丙方应按照合同约定的材料供应方式，向施工现场提供合格的施工材料。6.2设备供应丙方应按照合同约定的设备供应方式，向施工现场提供合格的施工设备。6.3材料与设备的质量要求丙方提供的施工材料和设备应符合国家相关标准和规范，保证其质量合格。第八条技术支持与配合8.1技术交底丙方应在施工前向乙方进行技术交底，明确施工要求、技术标准及质量要求。8.2施工配合丙方应按照乙方的要求，提供施工过程中的技术配合，确保分包工程的顺利进行。8.3技术问题的解决如在施工过程中遇到技术问题，丙方应立即向乙方报告，并由双方共同协商解决。第九条合同变更与解除9.1合同变更的条件合同变更需经甲方、乙方和丙方协商一致，并以书面形式确认。9.2合同解除的条件合同解除需经甲方、乙方和丙方协商一致，并以书面形式确认。9.3变更与解除的程序合同变更或解除应按照双方约定的程序进行，涉及价款、工期等方面的调整应明确约定。第十条违约责任与赔偿10.1违约责任丙方如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿甲方和乙方的损失。10.2赔偿原则赔偿金额应根据丙方的违约程度和甲方、乙方的实际损失确定。10.3违约赔偿的计算及支付赔偿金额的计算方法应在合同中约定，丙方应在赔偿金额确定后【】内支付给甲方和乙方。第十一条争议解决11.1争议的解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。11.2仲裁程序如选择仲裁解决争议，双方应共同向约定的仲裁机构提交仲裁申请。11.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效的条件本合同自甲方、乙方和丙方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更的程序合同变更应经甲方、乙方和丙方协商一致，并以书面形式确认。12.3合同终止的条件合同终止的条件应符合双方约定的终止条件，包括但不限于工程完工、合同到期等。第十三条其他条款13.1保密条款各方应对合同内容及与合同有关的信息保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2广告与宣传未经甲方、乙方书面同意，丙方不得以本合同或分包工程为题材进行广告宣传。13.3附则本合同的附件包括工程图纸、分包工程量清单、合同价的详细明细表等，附件与合同具有同等法律效力。第十四条附件14.1工程图纸本合同所涉及的工程图纸详见附件。14.2分包工程量清单本合同所涉及的分包工程量清单详见附件。14.3合同价的详细明细表本合同所涉及的合同价详细明细表详见附件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细列出所有工程图纸的名称、图纸编号、图纸内容等信息，确保丙方能够准确理解和执行图纸要求。附件二：分包工程量清单详细列出所有分包工程的项目名称、工程量、工程单价、工程总价等信息，以便丙方清楚地了解工程量及价款。附件三：合同价的详细明细表详细列出合同价款的构成，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等各项费用的明细，以便丙方了解合同价款的组成。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.丙方未按照约定的施工期限完成分包工程。2.丙方未按照合同约定的质量要求进行施工。3.丙方未按照合同约定的材料和设备质量要求提供施工材料和设备。4.丙方未按照合同约定的技术要求进行施工。责任认定标准：1.对于丙方未按照约定的施工期限完成分包工程的情况，按照合同约定的违约责任进行赔偿。2.对于丙方未按照合同约定的质量要求进行施工的情况，按照合同约定的质量争议处理方式进行处理。3.对于丙方未按照合同约定的材料和设备质量要求提供施工材料和设备的情况，按照合同约定的赔偿原则进行赔偿。4.对于丙方未按照合同约定的技术要求进行施工的情况，按照合同约定的技术支持与配合条款进行处理。示例说明：如丙方未按照约定的施工期限完成分包工程，导致工程延期，甲方和乙方有权要求丙方按照合同约定的违约责任进行赔偿，例如支付违约金或赔偿因工程延期导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.法人：指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。2.合同：指平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.分包工程：指总包商将其所承包的工程中的部分工程发包给其他承包商施工的行为。4.合同价款：指合同双方约定的完成分包工程所需支付的金额。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.质量争议：指合同双方对分包工程质量是否符合约定发生的争议。7.仲裁：指合同双方协商一致，将合同争议提交给仲裁机构进行审理和裁决的方式。8.诉讼：指合同双方将合同争议提交给人民法院进行审理和判决的方式。1.甲方和乙方均为具有法人资格的合同主体。2.本合同是双方平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。3.丙方应