工程招标协议范本（2024版）版

标准工程招标协议范本（2024版）版A版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程预算2.招标条件2.1招标人资格2.2投标人资格2.3招标方式2.4招标文件2.5招标答疑3.投标与中标3.1投标文件3.2投标保证金3.3开标3.4评标3.5中标通知3.6中标保证金4.合同条款4.1合同主体4.2工程进度4.3工程质量4.4工程安全4.5合同价款4.6付款方式4.7工期延误4.8违约责任4.9争议解决5.验收与保修5.1工程验收5.2验收标准5.3保修期限5.4保修责任6.合同的变更、解除与终止6.1合同变更6.2合同解除6.3合同终止7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖9.合同的生效、履行与终止9.1合同生效9.2合同履行9.3合同终止10.合同附件10.1招标文件10.2投标文件10.3合同图纸10.4技术规范10.5其他附件11.合同的修改与补充11.1修改条件11.2补充内容12.合同的解除与终止12.1解除条件12.2终止条件13.合同的争议解决13.1争议解决方式13.2仲裁程序13.3诉讼程序14.合同的签署与备案14.1签署日期14.2签署地点14.3备案程序第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据招标文件中明确的工程名称，详细描述工程的具体内容。1.2工程地点：指明工程的地理位置，具体到街道、门牌号或者地图坐标。1.3工程规模：详细描述工程的规模，包括工程的总占地面积、总建筑面积、建筑高度等。1.4工程内容：列出工程的主要建设内容，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。1.5工程预算：明确工程的预算金额，包括总预算和各分部分项的预算。第二条招标条件2.1招标人资格：指明招标人的主体资格，包括企业的营业执照、资质证书等。2.2投标人资格：详细列出投标人的主体资格要求，包括企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证等。2.3招标方式：明确招标的方式，如公开招标、邀请招标等。2.4招标文件：包括招标公告、招标文件、答疑纪要等，具体内容以招标文件为准。2.5招标答疑：对于招标文件中的疑问，投标人可以提交答疑申请，招标人应及时回复。第三条投标与中标3.1投标文件：投标人应按照招标文件的要求提交投标文件，包括投标书、投标保证金、资质证明文件等。3.2投标保证金：投标人应按照招标文件的要求缴纳投标保证金，金额及缴纳方式应符合招标文件的规定。3.3开标：开标应在招标文件规定的时间和地点进行，公开阅读投标文件的主要内容。3.4评标：评标委员会按照招标文件的要求和评标标准对投标文件进行评审。3.5中标通知：招标人应在评标结束后及时向中标人发出中标通知书。3.6中标保证金：中标人应按照招标文件的要求缴纳中标保证金，金额及缴纳方式应符合招标文件的规定。第四条合同条款4.1合同主体：明确合同双方的主体资格，包括企业的营业执照、资质证书等。4.2工程进度：按照招标文件和合同约定，明确工程各阶段的完成时间节点。4.3工程质量：按照招标文件和合同约定，明确工程的质量标准和要求。4.4工程安全：按照招标文件和合同约定，明确工程的安全管理措施和要求。4.5合同价款：明确合同的总价款，包括工程款、材料款、人工费等。4.6付款方式：明确付款的方式和时间，如进度付款、验收付款等。4.7工期延误：对于因承包人原因导致的工期延误，应按照合同约定承担违约责任。4.8违约责任：明确合同双方的违约行为及其应当承担的违约责任。4.9争议解决：对于合同履行过程中发生的争议，双方应通过协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或者诉讼解决。第五条验收与保修5.1工程验收：工程完成后，由招标人组织验收，验收合格后方可交付使用。5.2验收标准：按照招标文件和合同约定，明确工程验收的标准和要求。5.3保修期限：工程交付使用后，承包人应按照合同约定承担保修责任，保修期限应符合相关法律法规规定。5.4保修责任：明确承包人在保修期限内的保修范围和保修责任。第六条合同的变更、解除与终止6.1合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。6.3合同终止：合同履行完成后，合同即告终止。第八条保密条款8.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。8.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2仲裁机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。9.3诉讼管辖：如仲裁不成，双方同意接受合同签订地人民法院管辖。第十条合同的生效、履行与终止10.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效。10.2合同履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。10.3合同终止：合同履行完成后，合同即告终止。第十一条合同的修改与补充11.1修改条件：合同履行过程中，如需修改合同内容，应经双方协商一致。11.2补充内容：双方可以通过签订补充协议的方式，对合同内容进行补充。第十二条合同的解除与终止12.1解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力等法定解除事由，双方可协商解除合同。12.2终止条件：合同履行完成后，合同自然终止。第十三条合同的争议解决13.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。13.2仲裁程序：如协商不成，任何一方均可向合同签订地仲裁机构申请仲裁。13.3诉讼程序：如仲裁不成，双方同意接受合同签订地人民法院管辖。第十四条合同的签署与备案14.1签署日期：合同签署的具体日期。14.2签署地点：合同签署的地点。14.3备案程序：合同签署后，双方应当按照相关规定进行备案。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：招标文件附件说明：招标文件是本次工程招标的基础文件，包括工程概况、投标须知、合同条款、技术规范等内容，是投标人编制投标文件的依据。2.附件二：投标文件附件说明：投标文件是投标人根据招标文件要求提交的文件，包括投标书、投标保证金、资质证明文件等，是评审投标人的资格和投标报价的依据。3.附件三：合同图纸附件说明：合同图纸是工程实施的依据，包括工程设计图纸、施工图纸等，是承包人进行施工的指南。4.附件四：技术规范附件说明：技术规范是对工程质量、工程内容、工程标准等方面的详细要求，是承包人施工的依据。5.附件五：其他附件附件说明：其他附件可能包括工程量清单、材料设备清单、施工组织设计等，是对工程实施的具体细化。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：承包人未能按照合同约定的工期完成工程；承包人未能按照合同约定的质量标准完成工程；承包人未能按照合同约定的安全标准进行施工；承包人泄露了招标人的商业秘密；投标人未能按照招标文件的要求提交投标文件；投标人未能按照招标文件的要求缴纳投标保证金；招标人未能按照招标文件的要求进行评标；招标人未能按照合同约定支付工程款。2.责任认定：承包人未能按照合同约定完成工程的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；承包人泄露招标人商业秘密的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等；投标人未能按照招标文件要求提交投标文件或缴纳投标保证金的，视为自动放弃投标，应承担相应的法律责任；招标人未能按照招标文件要求进行评标或支付工程款的，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的工期完成工程，招标人可以要求承包人支付违约金，并根据实际情况赔偿因工期延误造成的损失。如果承包人泄露了招标人的商业秘密，招标人可以要求承包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.标准工程招标协议范本（2024版）：指符合我国法律法规和行业标准，用于规范工程招标和合同履行的协议范本。2.招标人：指组织招标活动的法人或其他组织，具有工程招标资格。3.投标人：指参加工程招标的法人或其他组织，具有投标资格。4.承包人：指中标后与招标人签订合同，负责工程实施的法人或其他组织。5.合同主体：指合