承台施工合同

承台施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：单位名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________乙方（以下简称“乙方”）：单位名称：____________地址：_________________联系方式：_____________地址：_____________第一章总则1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承台施工事宜，经友好协商，达成以下协议。1.2乙方须按照甲方的要求和本合同的约定，全面履行承台施工的义务。1.3本合同经甲乙双方签字盖章后生效，对甲乙双方具有法律约束力。第二章工程内容与施工标准2.1工程内容：乙方负责承台工程的施工，包括但不限于土建工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。2.2施工标准：乙方应按照国家相关施工规范、质量标准及甲方的要求进行施工，保证工程质量达到预定的标准。第三章工程期限3.1工程期限：本工程的总工期为____天，自本合同签订之日起计算。3.2乙方应在约定工期内完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四章工程费用与支付4.1工程费用：本工程的总费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2付款方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体付款方式如下：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成工程量的50%后，甲方向乙方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成工程量的80%后，甲方向乙方支付合同总价款的30%；（4）乙方完成全部工程并通过验收后，甲方向乙方支付合同总价款的20%作为质保金。第五章工程质量与验收5.1乙方应保证工程质量达到国家相关规范和标准，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。5.2工程验收：工程完成后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后____日内组织验收。5.3验收合格后，甲乙双方应签署工程验收报告。如验收不合格，乙方应根据甲方提出的整改意见进行整改，直至验收合格。第六章工程变更与索赔6.1工程变更：如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方的变更指令进行调整。工程变更导致的费用增减，双方应协商一致，签订工程变更协议。6.2索赔处理：如乙方因甲方原因导致工程延误或损失，乙方应及时向甲方提出索赔。甲方应在接到索赔申请后____日内进行核实，并根据实际情况予以答复。6.3乙方提出的索赔应提供充分的有效证据，包括但不限于延误原因、损失计算等。第七章工程安全管理7.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，保证施工过程中的人身安全和财产安全。7.2乙方应建立健全安全生产责任制，制定施工安全应急救援预案，对施工现场进行定期安全检查。7.3乙方应保证施工现场的安全防护设施完善，对施工人员进行必要的安全教育培训。第八章工程保修8.1乙方应在工程验收合格后提供____个月的保修服务，保修范围包括但不限于乙方施工范围内的质量问题。8.2保修期内，如出现乙方施工质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内赶到现场进行维修。8.3保修期满后，甲方如需乙方提供维修服务，双方应另行签订维修合同。第九章违约责任9.1如乙方未能按照约定完成工程或工程质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为合同总价款的____%。9.2如甲方未能按时支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的利息，利息计算方式为____%。9.3甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同规定，另一方有权要求违约方承担相应的法律责任。第十章争议解决10.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。10.3如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.4双方同意，因本合同产生的任何争议，均应采取书面形式提交至有管辖权的人民法院，并接受法院的判决结果。10.5在争议解决期间，除争议部分外，甲乙双方应继续履行本合同的其余部分。第十一章工程资料与移交11.1乙方应按照甲方的要求，及时提供施工过程中的相关资料，包括但不限于施工图纸、施工方案、材料检验报告等。11.2工程完成后，乙方应向甲方提交完整的工程资料，包括工程图纸、施工记录、验收报告、保修卡等。11.3乙方应在工程保修期满后，将工程及其全部资料无偿移交给甲方。第十二章保密条款12.1乙方应对在合同履行过程中获知的甲方的商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以严格保密。12.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。12.3未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露或使用甲方的保密信息。第十三章合同的修改与补充13.1本合同的修改和补充必须以书面形式作出，并由甲乙双方共同签署。13.2任何口头修改或补充均无效。13.3本合同的任何修改和补充均与本合同具有同等法律效力。第十四章合同的终止和解除14.1在合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法继续履行，经双方协商一致，可以解除或终止本合同。14.2任何一方违反本合同且无法纠正的，另一方有权解除本合同。14.3合同解除或终止后，乙方应停止施工，并按照甲方的要求进行工程清算。第十五章其他15.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。15.3本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商补充。甲方（盖章）：_________________