涂装施工合同模板

涂装施工合同模板合同编号：[请填写合同编号]

涂装施工合同模板

甲方：

乙方：

鉴于甲乙双方同意签订本合同，明确双方在涂装施工项目中的权利和义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程内容

1.1工程名称：[请填写工程名称]

1.2工程地点：[请填写工程地点]

1.3工程规模：[请填写工程规模]

1.4工程内容：[请填写工程内容]

第二条工程质量

2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行涂装施工，确保工程质量。

2.2乙方应提供涂装施工方案，并经甲方批准后实施。

2.3乙方应确保施工过程中使用的材料、设备、工具等符合国家相关标准和规定。

2.4乙方应按照合同约定的工期完成施工。

第三条工程进度

3.1乙方向甲方提交工程进度计划，经甲方批准后实施。

3.2乙方应按照工程进度计划完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向甲方报告并征得甲方同意。

3.3甲方应按照约定的时间向乙方支付工程进度款。

第四条工程款项

4.1本合同的工程总价款为：[请填写工程总价款]元（大写：[请填写大写金额]元整）。

4.2甲方按以下付款方式向乙方支付工程款项：

（1）合同签订后3天内，甲方支付乙方工程总价的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。

4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付工程款项。

第五条工程验收

5.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。

5.2甲方应在验收合格后7天内向乙方支付剩余工程款项。

5.3如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后7天内提出，并提供相关证据。乙方应在接到异议后14天内予以整改。

第六条违约责任

6.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的5%。

6.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。

6.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第七条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：[请填写签订日期]

附件：

1.涂装施工方案

2.工程进度计划

3.材料、设备、工具清单

4.工程验收标准和方法

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[请填写合同编号]

涂装施工合同模板

甲方：

乙方：

第三方：

鉴于甲乙双方同意签订本合同，明确双方在涂装施工项目中的权利和义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。同时，甲方引入第三方作为监督和保障合同履行的主体，以甲方的权益为主导，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款。

第一条工程内容

1.1工程名称：[请填写工程名称]

1.2工程地点：[请填写工程地点]

1.3工程规模：[请填写工程规模]

1.4工程内容：[请填写工程内容]

第二条第三方主体权益和义务

2.1第三方作为独立的监督机构，对乙方的施工过程进行全程监督，确保乙方的施工质量、进度和安全符合合同约定和国家相关标准。

2.2第三方应独立公正地对工程质量、进度和安全等方面进行评估，并向甲方提供评估报告。

2.3第三方对乙方的施工过程进行不定期的现场检查，确保乙方的施工符合合同约定和国家相关标准。

2.4第三方在发现乙方有违反合同约定的行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方报告。

第三条甲方权益保障

3.1甲方有权根据合同约定和国家相关标准，对乙方的施工过程进行监督和检查。

3.2甲方有权根据第三方的评估报告，对乙方的施工质量、进度和安全等方面进行评价。

3.3甲方有权根据第三方的监督报告，对乙方的施工过程进行调整和优化。

3.4甲方在发现乙方有违反合同约定的行为时，有权要求乙方立即整改，并有权根据合同约定追究乙方的违约责任。

第四条乙方权益和义务

4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行涂装施工，确保工程质量。

4.2乙方应提供涂装施工方案，并经甲方和第三方批准后实施。

4.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向甲方和第三方报告并征得甲方同意。

4.4乙方应配合第三方的监督和检查，如实提供相关资料和信息。

第五条工程进度和款项

5.1乙方向甲方提交工程进度计划，经甲方和第三方批准后实施。

5.2乙方应按照工程进度计划完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向甲方和第三方报告并征得甲方同意。

5.3甲方应按照约定的时间向乙方支付工程进度款。

5.4第三方根据乙方的实际施工进度和质量，向甲方提供工程进度和质量的评估报告。

第六条工程验收

6.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。

6.2甲方和第三方共同进行工程验收，并在验收合格后7天内向乙方支付剩余工程款项。

6.3如甲方对工程质量有异议，应在验收合格后7天内提出，并提供相关证据。乙方应在接到异议后14天内予以整改。

第七条违约责任

7.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为工程总价款的5%。

7.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。

7.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第八条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

第三方（盖章）：

签订日期：[请填写签订日期]

附件：

1.涂装施工方案

2.工程进度计划

3.材料、设备、工具清单

4.工程验收标准和方法

第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的监督机构，能够对乙方的施工过程进行全程监督，确保乙方的施工质量、进度和安全符合合同约定和国家相关标准。第三方的中立性可以保证合同的公正执行，维护甲方的合法权益。同时，第三方具有专业的评估和监督能力，能够提供客观、公正的评估报告，有助于甲方对乙方的施工过程进行调整和优化。

甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同的一方，有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合合同约定。甲方的主导地位可以通过增加甲方的权利条款和多种利益条款，保障甲方的合法权益。同时，甲方通过引入第三方作为监督和保障合同履行的主体，进一步加强对乙方施工过程的监督和管理，确保合同的顺利履行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[请填写合同编号]

建筑工程分包合同模板

甲方（总包方）：

乙方（分包方）：

第三方：

鉴于甲乙双方同意签订本合同，明确双方在建筑工程分包项目中的权利和义务，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。同时，乙方引入第三方作为监督和保障合同履行的主体，以乙方的权益为主导，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款。

第一条工程内容

1.1工程名称：[请填写工程名称]

1.2工程地点：[请填写工程地点]

1.3工程规模：[请填写工程规模]

1.4工程内容：[请填写工程内容]

第二条第三方主体权益和义务

2.1第三方作为独立的监督机构，对甲方的总包施工过程进行全程监督，确保甲方的施工质量、进度和安全符合合同约定和国家相关标准。

2.2第三方应独立公正地对工程质量、进度和安全等方面进行评估，并向乙方提供评估报告。

2.3第三方对甲方的总包施工过程进行不定期的现场检查，确保甲方的施工符合合同约定和国家相关标准。

2.4第三方在发现甲方有违反合同约定的行为时，有权要求甲方立即整改，并有权向乙方报告。

第三条乙方权益保障

3.1乙方有权根据合同约定和国家相关标准，对甲方的总包施工过程进行监督和检查。

3.2乙方有权根据第三方的评估报告，对甲方的总包施工质量、进度和安全等方面进行评价。

3.3乙方有权根据第三方的监督报告，对甲方的总包施工过程进行调整和优化。

3.4乙方在发现甲方有违反合同约定的行为时，有权要求甲方立即整改，并有权根据合同约定追究甲方的违约责任。

第四条甲方权益和义务

4.1甲方应按照乙方的要求和国家相关标准进行总包施工，确保工程质量。

4.2甲方应提供总包施工方案，并经乙方和第三方批准后实施。

4.3甲方应按照合同约定的工期完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向乙方和第三方报告并征得乙方同意。

4.4甲方应配合第三方的监督和检查，如实提供相关资料和信息。

第五条工程进度和款项

5.1甲方应按照工程进度计划完成施工，如有特殊情况需调整进度，应提前向乙方和第三方报告并征得乙方同意。

5.2乙方应按照约定的时间向甲方支付工程进度款。

5.3第三方根据甲方的实际施工进度和质量，向乙方提供工程进度和质量的评估报告。

第六条工程验收

6.1工程完成后，甲方应按照乙方的要求进行自检和验收。

6.2乙方和第三方共同进行工程验收，并在验收合格后7天内向甲方支付剩余工程款项。

6.3如乙方对工程质量有异议，应在验收合格后7天内提出，并提供相关证据。甲方应在接到异议后14天内予以整改。

第七条违约责任

7.1甲方未按照合同约定完成施工的，应向乙方支付违约金，违约金为工程总价款的5%。

7.2乙方未按照约定时间支付工程款项的，应向甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日千分之五。

7.3如一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

第八条争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

第三方（盖章）：

签订日期：[请填写签订日期]

附件：

1.总包施工方案

2.工程进度计划

3.材料、设备、工具清单

4.工程验收标准和方法

第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的监督机构，能够对甲方的总包施工过程进行全程监督，确保甲方的施工质量、进度和安全符合合同约定和国家相关标准。第三方的中立性可以保证合同的公正执行，维护乙方的合法权益。同时，第三方具有专业的评估和监督能力，能够提供客观、公正的评估报告，有助于乙方对甲方的总包施工过程进行调整和优化。

乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同的一方，有权对甲方的总包施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进