小区绿化面积合同模板

小区绿化面积合同模板第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]

合同签订日期：[填写合同签订日期]

甲方：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

代表人：[填写甲方代表人姓名]

乙方：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

代表人：[填写乙方代表人姓名]

鉴于甲方为[小区名称]小区的开发商，负责该小区的建设和管理；乙方为具有绿化工程专业资质的公司，愿意为甲方提供小区绿化面积的设计、施工及维护服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就小区绿化面积的相关事宜达成如下协议：

一、乙方的义务

1.乙方应根据甲方提供的小区规划图纸和绿化要求，提供符合规范和标准的绿化设计方案。

2.乙方负责小区绿化工程的施工，并确保绿化工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准。

3.乙方应承担绿化工程验收后的维护工作，确保绿化植物的生长状况，维护期限为[填写维护期限，如：5年]。

二、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供完整的小区规划图纸和相关资料，并确保图纸和资料的真实性、准确性和完整性。

2.甲方应按照双方约定的时间和方式支付绿化工程款项。

3.甲方应对乙方在施工过程中提供必要的协助和支持，包括但不限于场地准备、施工许可等。

三、合同价款

1.绿化工程的总价款为[填写总价款金额]，甲方应按照双方约定的付款进度支付。

2.付款方式为：[填写付款方式，如：银行转账、支票支付等]。

四、合同的履行和验收

1.乙方应按照约定的工期完成绿化工程。

2.绿化工程验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余款项。

3.验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

五、违约责任

1.乙方未按照约定时间完成绿化工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例，如：0.5%]。

2.甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[填写违约金比例，如：0.5%]。

六、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期，如：5年]。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签名）：代表人（签名）：

签订日期：签订日期：

附件：

1.小区规划图纸

2.绿化设计方案

3.付款凭证

4.其他相关资料

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：[填写合同编号]

合同签订日期：[填写合同签订日期]

甲方：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

代表人：[填写甲方代表人姓名]

第三方：[填写第三方全称]

地址：[填写第三方地址]

代表人：[填写第三方代表人姓名]

乙方：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

代表人：[填写乙方代表人姓名]

鉴于甲方为[小区名称]小区的开发商，负责该小区的建设和管理；乙方为具有绿化工程专业资质的公司，愿意为甲方提供小区绿化面积的设计、施工及维护服务；第三方为专业的小区管理咨询公司，愿意为甲方提供小区绿化管理的咨询服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就小区绿化面积的相关事宜达成如下协议：

一、第三方的主体职责和权利

1.第三方作为小区绿化管理咨询公司，其主要职责为提供绿化管理的专业咨询服务，包括但不限于绿化植物的养护管理、绿化环境的优化方案等。

2.第三方应根据甲方的需求和乙方的绿化设计方案，提供专业的绿化管理建议，并确保绿化管理方案的可行性和有效性。

3.第三方应就绿化管理过程中出现的问题提供及时的解决方案，并确保绿化植物的健康成长。

二、乙方的义务及限制条款

1.乙方负责小区绿化工程的施工，并确保绿化工程的质量符合国家相关法律法规及行业标准。

2.乙方应承担绿化工程验收后的维护工作，确保绿化植物的生长状况，维护期限为[填写维护期限，如：5年]。

3.乙方不得以任何理由延迟施工进度，如因乙方原因导致施工进度延迟，乙方应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例，如：0.5%]。

三、甲方的权益及优先条款

1.甲方作为合同的主体，享有对绿化工程的最终决策权，包括但不限于绿化设计方案的审批、绿化工程的施工进度等。

2.甲方应按照双方约定的时间和方式支付绿化工程款项。

3.甲方在合同履行过程中，有权对乙方和第三方的履约情况进行监督和检查，确保合同的顺利履行。

四、合同价款及支付方式

1.绿化工程的总价款为[填写总价款金额]，甲方应按照双方约定的付款进度支付。

2.付款方式为：[填写付款方式，如：银行转账、支票支付等]。

五、违约责任及赔偿条款

1.乙方未按照约定时间完成绿化工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例，如：0.5%]。

2.甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[填写违约金比例，如：0.5%]。

3.第三方未按照约定提供咨询服务的，应按照违约程度向甲方支付违约金，违约金为合同咨询费的[填写违约金比例，如：1%]。

六、合同的履行、验收及争议解决

1.乙方应按照约定的工期完成绿化工程。

2.绿化工程验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余款项。

3.验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

4.本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期，如：5年]。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

第三方（盖章）：代表人（签名）：

代表人（签名）：代表人（签名）：

签订日期：签订日期：

附件：

1.小区规划图纸

2.绿化设计方案

3.付款凭证

4.其他相关资料

第三方介入的意义和目的：

第三方作为专业的小区管理咨询公司，其介入小区绿化合同的意义和目的在于提供专业的绿化管理咨询服务，确保绿化工程的质量和效果，以及维护甲方的利益。第三方的主体职责和权利的设定，旨在为甲方提供全面的绿化管理解决方案，确保绿化植物的健康成长，提升小区的环境品质。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为合同的主体和小区的开发商，其主导合同的目的和意义在于确保绿化工程的质量和效果，以及维护自身的利益。通过设定甲方的权益及优先条款，甲方可以在绿化工程的决策、付款和监督等方面发挥主导作用，确保合同的顺利履行，提升小区的环境品质，满足居民的居住需求。同时，第三方和乙方的参与，也为甲方提供了专业的绿化管理咨询和施工服务，进一步确保绿化工程的质量和效果。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：[填写合同编号]

合同签订日期：[填写合同签订日期]

甲方：[填写甲方全称]

地址：[填写甲方地址]

代表人：[填写甲方代表人姓名]

第三方：[填写第三方全称]

地址：[填写第三方地址]

代表人：[填写第三方代表人姓名]

乙方：[填写乙方全称]

地址：[填写乙方地址]

代表人：[填写乙方代表人姓名]

鉴于甲方为[项目名称]项目的开发商，负责该项目的建设和管理；乙方为具有专业设计资质的公司，愿意为甲方提供[服务内容，如：景观设计]服务；第三方为专业的项目管理咨询公司，愿意为甲方提供项目管理的咨询服务。双方本着平等互利的原则，经友好协商，就[服务内容]的相关事宜达成如下协议：

一、第三方的职责和权利

1.第三方作为项目管理的咨询公司，其主要职责为提供项目管理的专业咨询服务，包括但不限于项目进度管理、质量控制、成本控制等。

2.第三方应根据甲方的需求和乙方的设计方案，提供专业的项目管理建议，并确保项目管理方案的可行性和有效性。

3.第三方应就项目管理过程中出现的问题提供及时的解决方案，并确保项目的顺利进行。

二、乙方的义务及优先权利

1.乙方负责[服务内容，如：景观设计]的实施，并确保服务的质量符合国家相关法律法规及行业标准。

2.乙方应承担[服务内容]验收后的维护工作，确保服务的持续有效性，维护期限为[填写维护期限，如：2年]。

3.乙方有权根据实际情况调整设计方案，以确保项目的顺利进行和质量的保证。

4.乙方有权对第三方提供的项目管理建议进行评估和采纳，以确保项目的顺利进行。

三、甲方的义务及限制条款

1.甲方作为合同的主体，负责对乙方和第三方的履约情况进行监督和检查，确保合同的顺利履行。

2.甲方应按照双方约定的时间和方式支付服务款项。

3.甲方不得无故干预乙方的设计方案和施工过程，除非涉及到项目的重大利益和安全问题。

四、合同价款及支付方式

1.[服务内容，如：景观设计]的总价款为[填写总价款金额]，甲方应按照双方约定的付款进度支付。

2.付款方式为：[填写付款方式，如：银行转账、支票支付等]。

五、违约责任及赔偿条款

1.乙方未按照约定时间完成[服务内容，如：景观设计]的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的[填写违约金比例，如：0.5%]。

2.甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付款项的[填写违约金比例，如：0.5%]。

3.第三方未按照约定提供咨询服务的，应按照违约程度向甲方支付违约金，违约金为合同咨询费的[填写违约金比例，如：1%]。

六、合同的履行、验收及争议解决

1.乙方应按照约定的工期完成[服务内容，如：景观设计]。

2.[服务内容，如：景观设计]验收合格后，甲方应在约定的时间内支付剩余款项。

3.验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。

4.本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[填写有效期，如：2年]。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

第三方（盖章）：代表人（签名）：

代表人（签名）：代表人（签名）：

签订日期：签订日期：

附件：

1.项目规划图纸

2.[服务内容，如：景观设计]方案

3.付款凭证

4.其他相关资料

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为合同的主体和具有专业设计资质的公司，其主导合同的目的和意义在于确保[服务内容，如：景观设计]的质量和效果，以及维护自身的利益。通过设定乙方的义务及优先权利，乙方可以在[服务内容，如：景观设计]的决策、施工和维护等方面发挥主导作用，确保合同的顺利履行，提升项目的质量和服务水平。同时，第三方和甲